塑料制品購銷合同2篇
在人民愈發重視法律的社會中，合同出現的次數越來越多，它可以保護民事法律關系。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編整理的塑料制品購銷合同，歡迎大家分享。
塑料制品購銷合同1
甲方：______
乙方：______
依據國家有關法律及相關規定，本著誠實信用，互惠互利原則，經雙方協商一致，特訂立本合同，以求共同遵守。
第一條、塑料制品的名稱、規格、顏色、質量和價格
1、貨品的名稱、品種、價格合計金額大寫：_________元
2、塑料制品的技術標準(包括質量要求)，按下列第____項執行：
(1)按國家標準執行;
(2)無國家標準而有部頒標準的，按部頒標準執行;
(3)無國家和部頒標準的，按企業標準執行;
(4)按甲乙雙方在合同中商定的技術條、件、或補充的技術要求執行。
(5)以乙方留置在甲方的樣品為標準。
第二條、塑料制品的交貨方法、運輸方式、到貨地點
1、交貨方法，按下列第____項執行：
(1)乙方送貨致甲方指定地點。
(2)乙方委托運輸公司運輸致甲方所在城市或地區。甲方按照運輸公司指定的地點自行提貨。
(3)甲方到乙方倉庫自提自運。
2、運輸方式：汽車運輸。
3、到貨地點和接貨單位(或接貨人)_________。
第三條、塑料制品的交(提)貨期限
_________。
第四條、貨款的結算
1、塑料制品貨款的結算：塑料制品的貨款的支付結算方式，按照以下項規定辦理。
(1)合同生效后三日內甲方一次性付清貨款。
(2)需方自提，現款現貨，貨款兩清。
(3)預付貨款總額的_________%，余款在貨到后以一次付清。
2、實際支付的運雜費，按照以下_________項規定辦理。
(1)運雜費由乙方承擔。
(2)運雜費由甲方承擔。
3、塑料制品貨款的結算方式：塑料制品貨款的結算方式按照以下_________項規定辦理。
(1)現金或現金支票結算。
(2)銀行電匯或銀行票匯結算。
(3)銀行轉帳結算。
4、開具發票類型：開具發票類型按照以下______項規定辦理。
(1)稅率為17%的增值稅發票。
(2)稅率為4%的普通商業發票。
(3)售貨收款憑證。
第五條、驗收方法、驗收時間
1、驗收時間
貨到48小時內甲方應組織人員會同乙方人員驗收。
2、驗收手段抽樣檢查。
3、驗收標準
以甲乙雙方合同約定方式。實際交付塑料制品與樣品或合同規定的顏色允許有一定誤差。重量允許有_________%誤差。 4、在驗收中發生糾紛后，由乙方主管塑料制品質量監督檢查機關執行仲裁。
第六條、對塑料制品提出異議的時間和辦法
1、甲方在驗收中，如果發現塑料制品的品種、型號、規格、顏色和質量不合規定，應一面妥為保管，一面在兩天內向乙方提出書面異議;
2、如甲方未按規定期限提出書面異議的，視為所交塑料制品符合合同規定。
3、甲方因使用、保管、保養不善等造成塑料制品質量下降的，不得提出異議。
4、乙方在接到需方書面異議后，應在十五天內負責處理，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
5、甲方提出的書面異議中，應說明不符合規定的塑料制品名稱、型號、規格、顏色、標志、數量、檢驗方法、檢驗情況和檢驗證明;提出不符合規定的塑料制品的處理意見，以及當事人雙方商定的必須說明的事項。
第七條、乙方的違約責任
1、乙方不能交貨的，應向甲方償付不能交貨部分貨款的1%的違約金。
2、乙方所交塑料制品品種、型號、規格、顏色、數量、質量不符合同規定的，如果甲方同意利用，應當按質論價;如果甲方不能利用的，應根據塑料制品的具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的`，按不能交貨處理。
3、乙方提前交貨的，甲方應及時接貨，仍可按合同規定的交貨時間付款;合同規定自提的，甲方可拒絕提貨。
第八條、甲方的違約責任
1、甲方中途退貨，應向乙方償付退貨部分貨款10%的違約金。
2、甲方未按合同規定的時間和要求提供應交的技術資料的，除交貨日期得順延外，應向乙方償付每日貨款總額1%的順延交貨違約金;如果不能提供的，按中途退貨處理。
3、甲方自提塑料制品未按供方通知的日期或合同規定的日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款總值1%計算，向乙方償付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。
4、甲方逾期付款的，應按照每延期一日向乙方償付逾期付款額1%的違約金。
5、甲方違反合同規定拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失和運輸部門的罰款。
6、甲方如錯填到貨地點或接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受的損失。
第九條、不可抗力
甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關主管機關證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分全部免予承擔違約責任。
第十條、按本合同規定應該償付的
違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任后十天內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發貨物或扣付貨款來充抵。
第十一條、合同爭議解決方式
本合同在執行中發生糾紛，簽訂合同雙方不能協商解決時，應向人民法院提出訴訟，由方所在地人民法院管轄。合同附件為本合同組成部分，經蓋章后與合同正文具有同等法律效力。本合同__式__份，甲、乙雙方各執__份。
甲方：___________
乙方：___________
____年_____月_____日
塑料制品購銷合同2
承攬方：
委托方：
合同雙方為明確各自權利和義務，經友好協商，按照《中華人民共和國經濟合同法》及其有關規定，特訂立本合同。
一、承攬標準
品名
材料
規格（mm)
計量單位
單價（含稅）
金額（元）
備注
見附件
合計（大寫）：具體金額于實際出貨為準
二、質量要求及技術標準：以客戶提供稿件的確認件為準！按國家標準執行。
三、版費承擔責任及起訂量：
所有包裝由運城制版公司大版制作，版費由委托方預付14.9萬元，每單款包裝累計達到貨值15萬元，承攬方全額退還版費。改版費用由委托方承擔。起訂量見附件。
四、貨款結算方式及時間：
每月月底對賬，承攬方提供17%增值稅發票，委托方在次月20日之前付款。除承攬方書面特別指定外，貨款以匯至本合同所列承攬方開戶銀行為準。
五、驗收標準和方法：按相關的國家標準或雙方書面約定的驗收標準和方法。
六、運輸方式及交貨時間：承攬方負責送貨到委托方，運費承攬方負責。新版的交貨時間：稿件客戶確認后20天交貨，返單交貨時間為合同簽定后15天交貨。
七、加工承攬地：承攬方所在地。
八、合同生效后，承攬方需向委托方交納質保金2萬元，質保金在結款時扣除。
九、合同生效后，委托方中途提出變更承攬標的，如未給承攬方造成損失之前，委托方可以要求更改訂單，承攬方以更改后的訂單交貨，如承攬方已施工，所有稿費，版費，材料費及工時費均由委托方承擔，委托方不得拒付相關費用。
十、交貨期的約定：交貨期在產品的工藝技術要求基礎上雙方協商確定，時間從委托方定稿并下訂單開始計算，由于定稿或訂單延誤，則交貨期順延。
十一、驗收時間：自承攬方交付產品之日起，委托方應按合同約定對產品的數量和質量進行檢驗，若產品的數量或質量不符合合同約定，委托方應在收到產品之日起15日內向承攬方提出書面異議，并不得動用產品，否則視為產品的'數量和質量符合約定。對短期檢驗難以發現的質量缺陷，使用期內發生問題，除委托方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責退換，如有其它問題雙方協商解決。
十二、知識產權：委托方定作的產品如涉及到注冊商標或外觀設計專利，著作權等知識產權，委托方應向承攬方提供所有權或使用許可證。委托方還應向承攬方提供委托書，營業執照復印件（蓋公章），條碼證，QS證等。委托方對提供的所有材料的真實性，合法性負責，如委托方未提供或提供的資料不實而引起侵權等糾紛，由委托方承擔一切經濟和法律責任
十三、承攬方需提供給委托方營業執照復印件（蓋公章），QS證，印刷執照復印件（蓋公章），第三方檢測報告。
十四、除外責任：因不可抗力，停電，主設備故障等意外造成產品交付延遲或不能交付，不應視為承攬方違約，但承攬方應在上述事故發生后的12小時內書面通知委托方，并且承攬方仍有義務采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續一周以上，委托方方有權取消本合同。
十五、違約責任：
1.承攬方未按合同規定的質量交付定作物，委托方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責調換，并承擔逾期交付的責任；經過調換后，仍不符合合同規定的，委托方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，委托方仍然需要的，應當照數補齊，因此造成逾期交付的按本條第四款處理；少交部分委托方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3.因包裝問題造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4.逾期交貨，每延誤一天承攬方承擔本合同總金額的0.2%的違約金（交付約定數量的合格產品視為交貨）；未經委托方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
5.不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付本合同總金額20%的違約金。
如因承攬方工作進度達或產品品質不到合同約定，使委托方錯過了產品上市的最佳時機，從而使委托方遭受損失，則承攬方除退還所有前期買方所支付的貨款外，視實際情況另外承擔委托方直接及間接的經濟損失。
十六、本合同訂立后委托方以訂單追加并為承攬方確認的定作業務，雙方均收受本合同的約束。
十七、未盡事宜，均按《中華人民共和國合同法》有關條例的規定執行。
十八、合同履行過程中發生任何糾紛雙方協商解決，協商不成交由委托方所在地有管轄權的法院訴訟解決。
十九、本合同一式二份，雙方各執一份，合同雙方蓋章之日起生效，但合同約定有預付款的，自預付款交付之日起生效。
本合同有效期自年月日至年月日止
承攬方
委托方
單位名稱
法定代表
委托辦理人
簽訂地點：簽訂時間：
【塑料制品購銷合同】相關文章：
塑料制品購銷合同03-10
塑料制品購銷合同范本02-11
塑料制品購銷合同(3篇)03-22
塑料制品購銷合同（精選7篇）07-18
塑料制品購銷合同(匯編3篇)03-22
塑料制品購銷合同范本（精選5篇）02-16
塑料制品購銷合同范本2篇01-18
塑料制品加工合同范本（通用5篇）02-28
室內塑料制品的加工類型08-15