- 耳機塑料模具代加工協議 推薦度:
- 相關推薦
塑料加工合同(通用9篇)
隨著法律知識的普及,合同的用途越來越廣泛,合同是企業發展中一個非常重要的因素。你知道合同的主要內容是什么嗎?以下是小編整理的塑料加工合同,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
塑料加工合同 1
甲方:_____
乙方:_____
經買賣雙方友好協商,甲方委托乙方開模共__套。雙方達成如下開模協議:
經雙方協商后,由乙方提供甲方認可的模具最終報價,并簽訂價格確認書,作為本合同不可缺少的一部分。模具合同總金額(壹萬捌仟元)人民幣。
一、模具維護
經雙方協商,甲方第一次支付乙方50%模具開模預付款,RMB:玖仟元,開模完成出合格產品后支付模具尾款,之后乙方保證模具使用壽命10萬模,并在此期間內由乙方負責免費保養維修,如模具在使用壽命內不能使用,乙方應負責更換或重新開模,并承擔相應的費用。
二、模具所有權
1.本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖(包括2D和3D)的`所有權,均歸甲方所有,乙方不得干涉甲方對模具的處置權。如在乙方生產,由乙方負責保管,未經甲方同意,乙方不得將此模具提供給第三者生產,否則甲方有權要求乙方退還模具費并一次性賠償甲方3萬元。如果甲方委托甲方生產產品達到5萬模,乙方退還甲方玖仟元模具款,模具產權為甲方所有。
2.甲方付清模具款后,要求將模具從乙方處轉出時,乙方必須配合甲方或甲方指定的第三方進行轉移驗收,并自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開始生產。乙方有義務對模具進行組裝、防銹和包裝處理,并發運至甲方指定的地點。
3.模具轉移過程中,如因乙方不當組裝、防銹或包裝的原因,造成模具損壞,由此產生的所有直接損失和間接損失一律由乙方承擔。
三、注塑加工
乙方為甲方注塑加工按市場原材料價格以一工一料方式計算。
四、違約責任
如果因為乙方的原因造成乙方提供給甲方的產品的品質和進度達不到甲方的要求,使甲方及其客戶錯過了產品上市的最佳時機,或者甲方被迫因此取消此項目,從而使甲方及其客戶遭受嚴重的研發損失和備料損失,則乙方除退還所有前期甲方所支付的貨款外,視實際情況乙方另外承擔甲方直接及間接的經濟損失。
五、糾紛解決
對于實施本合同而發生的任何爭議,雙方首先通過友好協商解決,如協商不成,任何一方均可將爭議提交當地法院處理。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
_________年____月____日
塑料加工合同 2
需方:______________(以下簡稱甲方)
供方:______________(以下簡稱乙方)
雙方就采購貨物及相關審宜,經充分好協商,達成一致,特簽訂本合同,以共同信守。
一、合同標的[產品名稱、型號、(規格)、單位、數量、單價、金額、交貨時間
二、交貨地點:_________
三、交貨方式:物流到貨,運費由供方付、
四、貨物包裝要求:供方應確保包裝質量滿足運輸安全要求,保護產品自身不受損害以及滿足產品本身特性的要求。
五、風險承擔:貨物運輸過程中發生的滅失、毀損等一切風險均有供方承擔。
六、質量及驗收標準:行業標準、國家標準。
七、貨物驗收:貨物送達后,需方按驗收標準對貨物進行檢測驗收,如有問題或數量短缺問題,供方應在得到需方通知后當天協調處理相關事宜,根據問題的嚴重程度,需方可以采取拒絕接受或限期補貨,貨款折扣等方式進行處理,若供方不予處理的,需方有權向供方追索相應損失。
八、貨款結算:
合同簽訂時付預付款_________元(大寫金額:_________整),貨到付余款_________元(大寫金額:_________整)。
九、產品經需方驗收合格,數量無誤,辦理入庫手續,雙方按約定的付款方式進行貨款結算。違約責任:供方不能按期交貨的,每逾期一日,應承擔貨款總額日千分之三違約金,依此類推,需方可以在貨款中直接扣除違約金部分:因供方產品質量問題而使需方造成損失的',供方應承擔賠償由此引起的損失責任。
十、爭議解決方式:因執行本合同發生爭議,由雙方協商解決;協調不成的,可以直接向需方所在人民法院起訴。
十一、合同生效:本合同壹式兩份,雙方各執壹份,有同等法律效力。
十二、此合同傳真件有效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
_________年____月____日
塑料加工合同 3
定作人:____________
簽訂地點:____________
承攬人:____________
簽訂時間:_______年_______月_______日
第一條加工物
數量:__________
報酬:__________
交貨期限:_______年_______月_______日
加工物規格計量:__________
報酬:__________
交貨期限及數量:__________
數量:__________
名稱:__________
型號單位:__________
單價金額合計:__________
合計人民幣金額(大寫):__________
第二條定作人提供的材料
材料規格:__________
計量:__________
數量質量:__________
提供日期:_______年_______月_______日
消耗定額:__________
名稱型號單位:__________
(注:空格如不夠用,可以另接)
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:
第四條加工物的技術標準、質量要求:
第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件:
第六條加工物的'包裝要求及費用負擔:
第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:
第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點:
第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:
第十二條報酬的結算方式及期限:
第十三條定作人在_______年_______月_______日前交定金(大寫)__________元。
第十四條本合同解除的條件:
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條違約責任:
第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第__________種方式解決:
(一)提交_____委員會_____;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項:
定作人(章):____________承攬人(章):___________
住所:____________住所:____________經辦人:____________
法定代表人:____________法定代表人:___________
居民身份證號碼:____________居民身份證號碼:____________
委托代理人:____________委托代理人:____________
電話:____________電話:____________
開戶銀行:____________開戶銀行:
賬號:____________賬號:____________
郵政編碼:____________郵政編碼:____________
____年_____月_____日____年_____月_____日
鑒(公)證機關:____________(章)
監制部門:____________
印制單位:____________
____年_____月_____日
塑料加工合同 4
委托方:_____(以下簡稱甲方)
受委托方:_____(以下簡稱乙方)
甲方委托乙方加工,根據《中華人民共和國合同法》規定,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:第二條加工成品質量要求:(加工訂作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)
第三條原材料的提供辦法、規格、數量和質量:由甲方提供塑料模具給乙方,原材料由乙方提供。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響訂作物的質量時,甲方有權要求重作,減少價款或退貨。
第四條技術資料,圖紙提供辦法:
1、乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知甲方;甲方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失,由甲方賠償。
2、乙方對于承攬的工作,如果甲方要求保密,應當嚴格遵守,未經甲方許可不得留存技術資料和復制品。
3、甲方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金:價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法:
1、按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2、甲方應當按合同規定的期限驗收乙方所完成的`工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的訂作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由乙方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的訂作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交(提)貨的時間:乙方每月在20日前交8000.00—10000.00個塑料箱給甲方。任何一方要求提前或延期交(提)訂作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
第八條包裝要求及費用負擔:由乙方負責。
第九條運輸及費用負擔:由乙方負責。
第十條結算方式及期限:每月25日結清上月貨款。
第十一條其他:
1、根據國家有關規定,甲方應向乙方交付定金合同,無權請求返還定金。乙方不履行合同的,應當雙倍返還定金。
2、根據國家有關規定,經當事人雙方約定,甲方可向乙方給付預付款。乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條乙方的違約責任:
1、未按合同規定的質量交付訂作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責調換,并承擔逾期交付的責任;經過調換后,仍不符合合同規定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
2、交付訂作物或完成工作的數量少于合同規定,甲方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
3、甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成訂作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
4、逾期交付訂作物,應當向甲方償付違約金_____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向甲方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經甲方同意,提前交付訂作物,甲方有權拒收。
第十三條甲方的違約責任:
1、中途變更訂作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
2、超過合同規定期限領取訂作物的,甲方超過領取期限六個月不領取訂作物的,乙方有權將訂作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給甲方;變賣訂作物所得少于報酬、保管、保養費時,甲方還應補償不足部分;如訂作物不能變賣,應當賠償乙方的損失。
3、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
4、無故拒絕接收訂作物,應當賠償乙方因此造成的損失。
5、變更交付訂作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的,甲方應當承擔責任,并賠償乙方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自雙方簽字或蓋章生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,做出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同一式二份,甲方和乙方各執一份,同具法律效力。
甲方:_____乙方:_____
_年_月_日
塑料加工合同 5
甲方(購方):__________
乙方(銷方):__________
一、根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律、法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,為明確雙方的責任、權利和義務,經甲、乙雙方協商一致,就______市______道路工程第二合同段高密度聚乙烯(HDPE)雙壁波紋管采購一事,簽定本合同以茲共同遵守。產品名稱、規格型號見下表:
1、產品質量標準為國標SN8;
2、接口型式為承插口;
3、每根長度6米;
4、含密封圈,運至工地現場。
5、該報價不含稅,含整車運費,及裝卸費。
二、單價為固定單價,合同執行期間不予調整。實際發貨數量以甲乙雙方現場簽認驗收合格的成交數量為準。
三、交貨地點:在甲方指定位置,甲方保證乙方運輸車輛可以正常通行。交貨時甲方指派專人同乙方共同驗收確認。如有損毀,甲方可以拒收。
四、管材由乙方負責裝運,按甲方通知的.時間運至甲方指定位置,甲方負責現場道路暢通。
五、損毀、殘缺或因中途運輸造成破損等檢測不符合要求的管材由乙方負責退回。
六、管材因自身質量問題導致工程進度停滯或返工,乙方負責賠償由此造成的一切損失。
七、正常情況下,乙方運輸車輛到達后,甲方應及時進行驗收和卸貨。
八、驗收標準:按GB/T____________質量標準驗收,確保質量符合國家相關強制性要求,乙方必須隨貨送達產品生產相關證書及產品檢驗報告、產品合格證書。
九、驗收及試驗費用的承擔,管材進場后,由業主代表、監理單位、施工方和乙方現場對管材進行抽樣檢測。乙方負責試驗檢測及檢測費用。如檢測質量合格,則甲方按合同條款支付乙方貨款。如檢測不合格,乙方負責不合格管材的退場。因此造成的一切損失,由乙方負責。
十、付款方式:以甲乙雙方實際驗收數量,由甲方驗收人員簽字的收據為準。檢測合格后,甲方付驗收合格材料款的______%,剩余______%在供貨合同解除前付清。甲方付現款或通過銀行轉賬進行結算。
十一、合同解除:甲方以書面形式或電子郵箱方式通知乙方停止供貨,合同解除。
十二、爭議解決方式:本合同在履行過程中如發生由本合同產生或與本合同有關的任何爭議、異議或其它問題時,由甲乙雙方本著互利平等的原則協商解決。如協商不成,由工程所在地人民法院訴訟解決。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
_________年____月____日
塑料加工合同 6
承攬方:_____
委托方:_____
合同雙方為明確各自權利和義務,經友好協商,按照《中華人民共和國合同法》及其有關規定,特訂立本合同。
一、承攬標準
_________________________________________
合計(大寫):_______________________
二、質量要求及技術標準:
以客戶提供稿件的確認件為準!按國家標準執行。
三、版費承擔責任及起訂量:
所有包裝由運城制版公司大版制作,版費由委托方預付 14.9 萬元,每單款包裝累計達到貨值 15 萬元,承攬方全額退還版費。改版費用由委托方承擔。起訂量見附件。
四、貨款結算方式及時間:
每月月底對賬,承攬方提供17%增值稅發票,委托方在次月20日之前付款。除承攬方書面特別指定外,貨款以匯至本合同所列承攬方開戶銀行為準。
五、驗收標準和方法:
按相關的國家標準或雙方書面約定的驗收標準和方法。
六、運輸方式及交貨時間:
承攬方負責送貨到委托方,運費承攬方負責。新版的交貨時間:稿件客戶確認后 20 天交貨,返單交貨時間為合同簽定后15天交貨。
七、加工承攬地:
承攬方所在地。
八、合同生效后,承攬方需向委托方交納質保金2萬元,質保金在結款時扣除。
九、合同生效后,委托方中途提出變更承攬標的,如未給承攬方造成損失之前,委托方可以要求更改訂單,承攬方以更改后的訂單交貨,如承攬方已施工,所有稿費,版費,材料費及工時費均由委托方承擔,委托方不得拒付相關費用。
十、交貨期的約定:
交貨期在產品的工藝技術要求基礎上雙方協商確定,時間從委托方定稿并下訂單開始計算,由于定稿或訂單延誤,則交貨期順延。
十一、驗收時間:
自承攬方交付產品之日起,委托方應按合同約定對產品的數量和質量進行檢驗,若產品的數量或質量不符合合同約定,委托方應在收到產品之日起15日內向承攬方提出書面異議,并不得動用產品,否則視為產品的數量和質量符合約定。對短期檢驗難以發現的質量缺陷,使用期內發生問題,除委托方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責退換,如有其它問題雙方協商解決。
十二、知識產權:
委托方定作的產品如涉及到注冊商標或外觀設計專利,著作權等知識產權,委托方應向承攬方提供所有權或使用許可證。委托方還應向承攬方提供委托書,營業執照復印件(蓋公章),條碼證,QS證等。委托方對提供的所有材料的真實性,合法性負責,如委 托方未提供或提供的資料不實而引起侵權等糾紛,由委托方承擔一切經濟和法律責任
十三、承攬方需提供給委托方營業執照復印件(蓋公章),QS證,印刷執照復印件(蓋公章),第三方檢測報告。
十四、除外責任:
因不可抗力,停電,主設備故障等意外造成產品交付延遲或不能交付,不應視為承攬方違約,但承攬方應在上述事故發生后的12小時內書面通知委托方,并且承攬方仍有義務采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續一周以上,委托方方有權取消本合同。
十五、違約責任:
1.承攬方未按合同規定的質量交付定作物,委托方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責調換,并承擔逾期交付的責任;經過調換后,仍不符合合同規定的,委托方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,委托方仍然需要的,應當照數補齊,因此造成逾期交付的按本條第四款處理;少交部分委托方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3.因包裝問題造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4.逾期交貨,每延誤一天承攬方承擔本合同總金額的0.2%的違約金(交付約定數量的合格產品視為交貨);未經委托方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5.不能交付定作物或不能完成工作的`,應當償付本合同總金額20%的違約金。
如因承攬方工作進度達或產品品質不到合同約定,使委托方錯過了產品上市的最佳時機,從而使委托方遭受損失,則承攬方除退還所有前期買方所支付的貨款外,視實際情況另外承擔委托方直接及間接的經濟損失。
十六、本合同訂立后委托方以訂單追加并為承攬方確認的定作業務,雙方均收受本合同的約束。
十七、未盡事宜,均按《中華人民共和國合同法》有關條例的規定執行。
十八、合同履行過程中發生任何糾紛雙方協商解決,協商不成交由委托方所在地有管轄權的法院訴訟解決。
十九、本合同一式二份,雙方各執一份,合同雙方蓋章之日起生效,但合同約定有預付款的,自預付款交付之日起生效。
本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日止
承攬方 委托方
單位名稱
法定代表
委托辦理人
簽訂地點: 簽訂時間:
塑料加工合同 7
甲方:_________________
乙方:_________________
___________(一下簡稱甲方)因產品生產需要,委托________(以下簡稱乙方)制造耳機塑料模具5副,經雙方友好協商達成如下協議:
一、模具名稱、數量及價格:_______________________________________
二、模具要求
1、型芯材料61,型腔材料61。
2、模具全部自動脫模。
3、按國家相關的模具技術要求設計加工模具,注塑件無飛邊、毛刺。收縮等缺陷;
4、模具壽命:100萬模次以上;
5、模具分型面錯型不得有;
6、其它要求按照甲乙雙方商議所做的技術備忘錄為標準。
三、制模依據:按甲方提供的實物樣件進行設計加工;
四、售后服務
1、模具質保壽命期內,乙方負責模具的`修理,原則上修模地點在甲方,如遇甲方加工設備等原因無法在甲方完成修理的,可以送回到乙方修理,相關費用由乙方負責;
2、由于甲方使用不當或甲方需要改動引旨起的模具修改,乙方酌情收取成本費,不計勞務費。
五、乙方需要提供給甲方的資料
1、最終開模產品圖;
2、全部模具零件,裝配圖;
3、模具操作及保養說明書;
4、模具材料的質量保證書。
六、付款方式
1、合同正式簽訂之后首付定金(預付款)為總額的40%,即4萬元整;
2、模具交貨驗收合格后再付總額的40%,即4萬元整;
3、余款在模具交貨驗收合格后10天內付清。
七、違約責任
1、如乙方準時按質量完成模具加工,甲方應按時支付給乙方相應的模具款,如未按時支付(非人為因素除外)模具款,甲方每天應支付遲納金或延期模具總價的0.1%。
2、乙方應按時按質地完成模具的加工及相關的修理,如乙方不能按時交模,則每延遲交模時間(含試模合格的時間)一天甲方將從應付予乙方的模具款中扣除1000元以示懲罰,如果延遲交模時間超過1個月,甲方就不再接收此模具,并有權收回此模具之全部已付款,乙方同時須向甲方繳納相當于此模具制造價格1倍的違約金,并承擔甲方由此造成的一切損失,其它事項雙方協商解決或按民法典相關條款處理。
八、本協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份,甲、乙雙方代表簽字、蓋章生效。
甲方:________________代表:_______日期:____________
乙方:________________代表:_______日期:____________
塑料加工合同 8
委托方(以下簡稱甲方)_________
委托方(以下簡稱乙方)_________
甲方委托乙方處理,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,特訂立本合同,以資共同遵守。
第一條成品:
第二條成品質量要求:
(如加工訂貨需要封樣,應由雙方代表親自密封,妥善保管,作為驗收依據)
第三條原材料的方法、規格、數量和質量:
甲方向乙方提供塑料模具,乙方提供原材料。乙方隱瞞原材料缺陷或使用不符合合同規定的原材料,影響所訂購農作物質量的,甲方有權要求復產、降價或退貨。
第四條提供技術資料和圖紙的方法:
1、乙方根據甲方要求在工作中發現所提供的圖紙或技術要求不合理時,應及時通知甲方;甲方應在規定時間內回復并提出修改意見。如乙方未能在規定時間內得到回復,有權停止工作并及時通知甲方,由此造成的損失由甲方賠償。
2、乙方應嚴格遵守甲方所承包工作的保密性,未經甲方許可,不得保留技術資料和復印件。
3、甲方應按規定日期提供技術資料和圖紙。
第五條價格或報酬:
價格或者報酬按照國家或者主管部門的規定執行。沒有約定的,由雙方約定。
第六條驗收標準和方法:
1、根據合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2、甲方應在合同規定的期限內接受乙方完成的工作。乙方應在驗收前向甲方提交必要的技術資料和相關質量證明。對于短期檢驗難以發現質量缺陷的作物或項目,雙方應協商并在合同中規定保證期。保修期內如有問題,除因甲方使用或保管不當造成的質量問題外,乙方應負責維修或退貨。
3、檢驗過程中,雙方對承包作物和工程質量發生爭議的,法定質量監督檢驗機構可以提供檢驗證明。
第七次交付(交付)時間:
乙方應在每月20日前支付800000元甲方1000000元,任何一方要求提前或延期交付(訂購)農作物的,應提前與對方達成協議,并按協議執行。
第八條包裝要求和費用負擔:
由乙方負責。
第九條運輸及費用負擔:
由乙方負責。
第十條結算方式及期限:
每月25日結算上月款項。
第十一條其他:
1、根據國家有關規定,甲方應向乙方交付定金合同,無權要求返還定金。乙方不履行合同的,雙倍返還定金。
2、根據國家有關規定,經雙方同意,甲方可向乙方支付預付款。乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,還應全額返還預付款。甲方不履行合同的',可將預付款抵作違約金和賠償金;如果你有余額,你可以要求退款。
第十二條乙方的違約責任:
1、甲方同意使用未按合同約定質量交付或完成的農作物的,應按質量計價;不同意使用的,應負責調換,并承擔逾期交付的責任;換貨后仍不符合合同要求,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
2、交付的農作物或已完成的工程數量少于合同約定,甲方仍需的,按數量補足,補足部分按逾期交付處理;甲方如未支付甲方不再需要的部分,有權解除合同,由此造成的損失由乙方賠償。
3、如果甲方不要求修理或重新包裝并要求賠償損失,乙方應向甲方支付低于合格包裝的不合格包裝價值。如果訂購的農作物因包裝不符合合同規定而損壞或丟失,乙方應賠償損失。
4、如訂單作物遲交,應向甲方支付人民幣違約金;(合同無具體約定的,按照中國人民銀行關于延期付款的規定,按遲交部分的總價向甲方支付違約金。)如按報酬計算,每延遲一天,支付遲交部分報酬總額的千分之一作為違約金。甲方有權拒收未經甲方同意提前交付的訂購作物。
第十三條甲方的違約責任:
1、如中途改變訂購作物的數量、規格、質量或設計,乙方應賠償由此造成的損失。
2、如果甲方在合同規定的期限后未能收到訂購的作物,乙方有權出售訂購的作物,并在扣除報酬、倉儲費和維修費后將所得款項退還給甲方;銷售定購作物的收入少于報酬、儲存和維修時間的,甲方還應補償不足部分;如果訂購的作物無法出售,乙方應賠償損失。
3、如超過合同規定的日期,乙方應按中國人民銀行關于延期付款的規定支付違約金;按報酬計算的,每逾期一天,按總報酬的千分之一支付違約金。
4、如乙方無故拒絕接受訂購的農作物,應賠償乙方由此造成的損失。
5、改變訂購農作物的地點或收貨單位(人),并承擔額外費用。
第十四條不可抗力:
在合同規定的履約期限內,如因不可抗力造成訂購的農作物或原材料損壞或丟失,乙方在取得合法證明后,可免除違約責任,但應采取積極措施,盡量減少損失。在合同規定的履行期限外發生的,不免除責任;如甲方延誤或無理拒絕,甲方應承擔責任并賠償乙方由此造成的損失。
第十五條爭議處理:
加工合同如有爭議,雙方應協商解決。協商不成的,任何一方均可向合同管理機關申請調解或仲裁,或直接向人民法院提起訴訟。
本合同經雙方簽字或蓋章后生效,并于合同履行完畢后失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更或終止本合同。本合同如有未盡事宜,雙方應協商制定補充條款,補充條款與本合同具有同等效力。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,均具有法律效力。
甲方(簽章):
代表人(簽字):
簽字時間:______年______月______日
乙方(簽章):
代表人(簽字):
簽字時間:_______年______月______日
塑料加工合同 9
甲方:__________________________(以下簡稱甲方)
乙方:__________________________(以下簡稱乙方)
乙方經對甲方經營理念、設備情形、散件情形、行銷模式、管理能力等多方實地考察認證,同時結合自身條件,自愿提出申請加工電暖塑料配件產品,甲、乙雙方本著誠信為本、互惠互利、公平公正的原則,就甲方產品銷售事宜,根據【中華人民共和國合同法】,合同有效期自:______年______月______日起,至______年______月______日止,以茲甲乙雙方共同遵守,具體細則如下:
一、合作前提
1、甲方經過對乙方的資質評審確定乙方為甲方的年度塑料配件供應商。
2、乙方按照甲方批次的訂購合同要求及甲方企業標準要求生產甲方所需的產品,保證產品的品質及價格滿足市場競爭要求。
3、凡涉及甲方或甲方客戶具有自主知識產權的商標,委托加工的圖案設計、產品設計等,乙方不得仿造或轉讓第三方制作。
4、乙方應當嚴格執行國家和地方相關的法規,法令、條例。
二、質量保證
1、乙方承諾:在交貨時其產品品質不低于雙方確認的樣品要求或經雙方確認的質量標準。
2、品質檢驗:以雙方認可的品質要求、樣品、檢驗標準、批次訂貨合同要求為檢驗依據,但該檢驗不免除乙方對產品品質的責任和義務。(產品材質為ABS原料)
3、若因產品質量問題而引起的:
(1)因退貨而導致延誤甲方交付客戶日期、使甲方蒙受損失,乙方應承擔全部責任。
(2)抽樣檢驗確認認為不合格的批次產品造成退貨,乙方需在2日內或雙方約定的時間內補回合格品。
三、價格要求
1、甲方向乙方購貨,乙方供貨價必須是國內網質產品的最低價位。
2、如因產品組成的原材料價格發生變動而導致乙方要變動供貨價格,乙方應提前至少一個月以書面的形式通知甲方,經雙方協商可采用補貼的方式予以解決,在變動價格生效前甲方的訂貨量不受限制。
3、供貨價格指乙方運輸到甲方倉庫的價格。
4、乙方應不斷加強企業管理,努力降低生產成本,滿足市場價格競爭變化,確保雙方共同利益。
四、訂貨方式和數量
1、訂貨方式憑雙方簽字確認的《訂貨合同書》/《訂貨計劃單》,以雙方授權簽名確認的傳真件為準,該傳真作為本合同的附件部分。
2、乙方應當滿足甲方或甲方客戶試制樣品的需求。
五、交貨期要求
1、乙方按甲方指定倉庫送貨,井在入庫前驗收,部分不能及時驗收的產品可視為待檢品,甲方驗收后出據入庫單,作為結算依據,在甲方倉庫因檢驗造成交費逾期,乙方不負責任。
2、交貨期憑甲、乙雙方授權人簽名確認的批次《訂貨合同書》/《訂貨計劃單》傳真件為準,該傳真作為本合同的附件部分。
六、運輸方式及費用
運輸方式由乙方自定,費用由乙方承擔。
七、包裝要求
1、所有供方商品的包裝,應當方便清點入庫,發放及存放的.需求。
2、大批常規訂貨只需在送貨單上注明產品型號、規格、價格、并在產品上有明顯的標識,但不得影響產品的性能。
3、甲方在《訂貨合同書》/《訂貨計劃書》上己注明計劃號的批次訂貨,乙方應在送貨單上準確無誤的寫清楚計劃號、品名,規格,數量、價格等。
八、付款方式
1、乙方交貨驗收入庫后,憑甲方的入庫憑單到甲方財務結算貨款。
2、結算方式:貨到付款80%,下次送貨結清上次余額,滾動結算,本年度12日31日結清全部余款。
3、支付方式:電匯轉賬或支票轉賬(除另有其它約定外)
九、異議與索賠
乙方對所買供商品的數量與質量負責。
1、數量的異議與索賠期限:如果乙方提供的商品數量與《訂貨合同書》/《訂貨計劃單》規定的數量不符,甲方有權在1個月內向乙方提出補償要求。
2、質量的異議與索賠期限:甲方對乙方提供商品的質量索賠期限為1年,以入庫單上的入庫時間為準。
3、甲方的違約責任:甲方逾期付款的,每天按逾期部分貨款的(批次金額0.5%向乙方支付違約金;因甲方單方取消訂購合同造成乙方損失的,由甲方全部承擔。
4、乙方對其商品可能涉及甲方知識產權的承諾
乙方對其商品凡涉及甲方新產品設計、外觀及結構,模具,加工工藝:圖案設計等擁有合法的使用權利,但不得向第三方轉讓甲方有特殊要求(含甲方知識產權)的產品;否則甲方保留進一步追償的權利,因此造成的一切損失和責任由乙方承擔:
十、爭議的解決方式
如果發生糾紛或爭議,甲、乙雙方友好協商解決,如協商不成的由合同簽訂所在地法院提起訴訟。
十一、其它約定
1、供方收到需方訂購商品合同/計劃單后必須在48小時內簽字蓋章回傳。
2、雙方確認本協議末頁列明的地址、傳真號碼為互相聯絡的地址或號碼,任何一方因執行本合同向對方發送的一切通知,按照本公司末頁列明的地址郵寄給對方或傳真給對方,視為有效發送:如果―方的通訊地址或號碼變動應及時書面通知對方,如一方沒有通知或通知延誤,則以原地址和號碼為通訊地址和聯絡號碼。
3、本合同自簽訂之日起生效,任何條款變更須雙方同意。合同的圖表或其他商定的附件以及每單貨物的具體訂購合同/計劃單是本合同不可分割的一部分,與本合同具有同等的效力。
4、本合同一式2份,雙方各執1份。
5、合同期限:從簽訂之日起至______年______月______日止。
甲方(蓋章) 乙方(蓋章)
法人代表(簽字蓋章)法人代表(簽字蓋章)
電話/傳真:電話/傳真:
地址: 地址:
手機: 手機:
日期: 日期:
【塑料加工合同】相關文章:
塑料制造品加工合同05-09
塑料模具委托加工合同05-01
室內塑料制品的加工類型08-15
高效利用塑料助劑推動塑料加工業更快發展10-01
耳機塑料模具代加工協議05-10
耳機塑料模具委托加工協議09-06
塑料制品加工合同范本(通用5篇)02-28
塑料顆粒代加工合同范本(通用10篇)08-04
塑料購銷合同03-11
塑料購銷合同12-03