樓頂防水施工合同范本
樓頂防水施工合同范本1
在當(dāng)今社會，人們對合同愈發(fā)重視，合同的法律效力與日俱增，它也是實(shí)現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。那么相關(guān)的合同到底怎么寫呢？以下是小編收集整理的樓頂防水施工合同范本，僅供參考，歡迎大家閱讀。
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方多次協(xié)商，形成一致性意見，達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程范圍：屋面xxxm2左右，單價(jià)xxx元/m2(以實(shí)際施工面積為準(zhǔn))，合同價(jià)格為xxxxx元整。
二、材料要求：荊州九鳥王防水材料(SBS，3mm厚)。
三、工程質(zhì)量：屋面防水油做底層，邊接、底連平退，保持整體平衡，工程質(zhì)量保修期為5年，保修期間如有質(zhì)量問題，乙方必須及時(shí)到場進(jìn)行維修處理。
四、工程時(shí)間：簽訂全同之日4個(gè)工作日，雨天順延，按甲方要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完工。
五、施工安全：乙方確保施工安全，做到不搶時(shí)間、不趕時(shí)間、不做冒險(xiǎn)事，在施工過程中發(fā)生的一切安全質(zhì)量事故均由乙方負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)任何責(zé)任。
六、付款方式：待工程完工，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后一次性付完全部工程款。
七、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字后即可生效，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
樓頂防水施工合同范本2
甲方：
乙方：
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》 及其它有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、誠實(shí)守信的原則。雙方就 本樓頂防水工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同，供雙方共同遵守。
一、 工程概況
1、工程地點(diǎn)：層山小學(xué)院內(nèi)
2、工程名稱：層山小學(xué)教學(xué)樓、餐廳樓樓頂做防水
3、工程內(nèi)容：在原有基礎(chǔ)上新做一層 SBS 改性瀝青防水卷材施 工，包含細(xì)部處理，底部基層處理劑的施工，附加層的施工，施工縫 和后澆帶的防水處理及與本工程有關(guān)的零星工程。
二、 承包范圍及方式：包工、包料、包質(zhì)量、包安全、包進(jìn)度、 包文明施工。
三、 主材選用及工程價(jià)款等：
1、 選用材質(zhì)：乙方在施工前必須提供材料的合格證書、材料檢 驗(yàn)證書、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經(jīng)檢測中心檢測合格后 方可進(jìn)場開工 。
2、單價(jià)為 45 元/平方米，共1638平方米（其中：教學(xué)樓1008平方米，餐廳樓630平方米，合計(jì)1638平方米），共計(jì)73710元。
四、 工期：20xx年xx月xx日—xx日。
五、 工程質(zhì)量：
1、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2、承包人施工質(zhì)量必須達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖集和設(shè)計(jì) 圖紙的規(guī)定。并符合發(fā)包人的要求。工程施工質(zhì)量必須符合彈性體 改性瀝青防水卷材（GB18242—20xx），防水施工所用的材料必須有產(chǎn)品合格證書和性能檢測報(bào)告。
六、合同價(jià)款與支付方式 按承包人實(shí)際完成的、且達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的'工程量，每平方米45 元。不再另計(jì)任何費(fèi)用。 達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，由承包人返工，因返工給發(fā)包人造成損失 的，應(yīng)賠償發(fā)包人的損失；承包人拒絕返工的、或工期嚴(yán)重滯后時(shí)， 由發(fā)包人另外組織施工單位進(jìn)行施工，承包人已經(jīng)施工的工程量，發(fā) 包人可拒付任何費(fèi)用，承包人對此無任何異議。
七、甲方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款。
八、其他事項(xiàng)：
1、 在執(zhí)行合同中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如協(xié) 商無效，向甲方所在地人民法院申請仲裁。
2、 本合同一式兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章后即生效。
甲方（蓋章）： 乙方（簽字）：
年月日：
樓頂防水施工合同范本3
甲方：
乙方：
按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》的原則，結(jié)合廣東省湛江市有關(guān)規(guī)定和本工程的具體情況，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條 工程概況
頂找出裂縫開槽用青龍203防水膠作防水處理，兩側(cè)內(nèi)墻打開脫層砂漿重新修筑和用青龍203防水涂刷。1棟樓梯天面頂開槽修補(bǔ)作防水處理 再鋪?zhàn)哉尘聿摹?/p>
第二條 工期：20xx年xx月xx日—220xx年xx月xx日
第三條 工程質(zhì)量要求及工作范圍
第四條 合同價(jià)款：
第五條 安全施工
乙方要按有關(guān)規(guī)定，采取安全防護(hù)措施。承擔(dān)由于安全措施不利而造成的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用。甲方負(fù)責(zé)提供工人保險(xiǎn)。甲方向乙方提供水電供應(yīng)及施工方便。
第六條 驗(yàn)收及付款方式
乙方進(jìn)場后，甲方必須派一負(fù)責(zé)人配合乙方，工程要按要求施工，工程完工后，通知甲方進(jìn)行質(zhì)量檢查驗(yàn)收簽字，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可退場。工程保質(zhì)期一年，一年內(nèi)如果出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方無條件修復(fù)。
第七條 付款方式
工程驗(yàn)收合格后，憑驗(yàn)收簽字單據(jù)結(jié)算。
第八條 本合同簽訂日起，即具有法律效力，雙方必須完全履約， 不得任意解除，若發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)。任何一方均可向本合同履行地合同仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁或由本合同履行地的人民法院起訴。
第九條 本合同一式兩份，雙方各持一份，自雙方簽字蓋章后生 效。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
甲方代表：（簽字） 乙方代表（簽字）
年月日：
【樓頂防水施工合同范本】相關(guān)文章：
屋面防水施工方案08-16
施工橋梁防水技術(shù)方法11-12
防水維修施工簡單版合同范本（精選5篇）10-15
防水施工協(xié)議書范本09-17
防水施工承包合同08-14
2017年防水施工協(xié)議范本08-16
浴池防水施工方案技巧08-14
滲漏防水堵漏施工方案08-14
防水堵漏施工技術(shù)方法08-18
