- 相關推薦
刮膩子合同范本（精選14篇）
隨著人們法律觀念的日益增強，關于合同的利益糾紛越來越多，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編精心整理的刮膩子合同范本，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
刮膩子合同 1
甲方：
乙方：
甲方因工程建設需要，將龍灣新區道路網永中安置點拆遷安置房工程，內墻膩子和乳膠漆工程以包工包料的方式承包給乙方施工。為保質保量完成施工任務，經雙方協商簽訂以下協議：
一、工程范圍：
永中安置房主體4#和7#樓。
二、工程內容
1、天棚：高、低縫處理和補縫，防銹漆處理，刮膩子二遍。
2、墻面：基層處理，刮膩子二遍。
3、樓梯間和電梯前室：基層處理，刮膩子，打砂紙，乳膠漆。
4、按以上工序進行施工。
5、手工操作工具（膩子桶、刮板等）、電纜線。太陽燈、板車等工具均由乙方自行負責。
6、對甲方負責供應的機具，乙方應認真保管愛護，如有丟失損壞，乙方負責賠償。
三、工期
以甲方進度要求時間為準。因乙方施工原因而延誤工期，每延誤一天罰款1000元。如遇以下情況，工期可以延誤，但必須經甲方書面簽證認可。
1、因甲方提出變更施工計劃或變更圖紙而不能繼續施工，工期延誤。
2、因遇不可抗拒或自然災害影響施工，工期延誤。
四、工程單價及付款方式
1、工程量：按實際完成工程量結算。
2、工程單價：
（1）刮膩子的墻面、頂棚、梁、柱價格為5元/㎡；
（2）乳膠漆樓梯間和電梯前室價格為12元/m；
（3）踢腳線價格為2元/m。以上單價包含40%的總價發票。
該單價已包含管理人員費用，工人加班工資，因墻體裂縫或墻面破壞、雨水淋濕影響等產生的返工、所有修補，辦理暫住證，勞保用品及其他輔助費用。因乙方施工原因出現返修質量問題要求返工，相應處理費用均由乙方全部承擔。以上單價乙方已綜合考慮市場價格波動因素以及各種政策性調整因素，此單價為一次性包死。若乙方在施工過程中，滿足不了施工的各項要求或跟不上甲方的施工進度，乙方必須無條件退場，結算按已完成合格工程量的80%決算。
3、付款辦法：工程量按月結算，工程量為第二月開始支付上個月的工程量，在次月15日前支付上月工程款的80%，通過預驗收支付至90%，余款待通過竣工驗收后三個月內甲方一次性付清給乙方。
五、質量與安全
1、乙方必須嚴格按照現行操作規程及施工驗收規范進行施工，施工質量（表面光潔，不掉灰；無明顯刮痕；開關盒口方正、干凈；顏色均勻一致，以樣板間為標準，交叉施工時做好保潔及成品保護工作，不得污染其它成品），保證觀感達到驗收標準。
2、乙方在施工應嚴格遵守安全生產操作規程，采取必要的安全防護措施，以確保施工安全，因乙方違章操作而引起的安全事故或發生其它意外事故，其責任與經濟損失均由乙方負責。
3、乙方應做好施工現場的保潔和文明施工，配合甲方定期進行安全檢查，應當對工人進行安全交底，并做好書面記錄。
4、已方現場施工人員必須辦理好暫住證、流動人口計劃生育證、就業證，所有的費用均由乙方負擔。
5、工人宿舍需專人管理，不得煮飯及賭博，如發現一律沒收并罰款。
六、甲方責任
1、每月工程款到位。如未能及時發放承擔乙方的一切損失。
2、參與工程組織施工管理。
3、負責進場人員的膳宿場所和施工、生活用水、用電。
4、負責與班組之間的協調。
5、及時反映乙方在施工中提出的技術建議。
6、甲方承擔工程施工過程中全部的實驗、檢驗、測試等費用。
七、乙方責任
1、工程質量問題由乙方負責，因乙方原因造成的質量問題和工期延誤所造成的.一切損失，由乙方負責。
2、施工中的材料調度、施工人員的管理有乙方全部負責。
3、必須遵守甲方單位的有關規章制度等及時辦理務工暫住證。
4、必須保質、保量、按期完成任務，不準無故與業主發生糾紛。
5、按與甲方簽訂的施工安全生產責任書的要求進行安全管理和承擔安全責任。
6、接受甲方的現場技術指導和施工質量監督，若發現質量不符合要求，必須返工至優良，同時負擔相應費用。
7、乙方必須在保質保量的前提下節約用材，每天下班前必須做至落手清，乙方不能私自攜帶甲方材料出場。
8、乙方必須嚴格按照會審紀要、施工圖紙、相應施工驗收標準等有關內容的認真組織施工，因乙方未嚴格按照上述要求組織造成工程停工，相應費用均由乙方全面承擔。
9、乙方必須每月準時發放班組民工工資。不得拖欠民工工資，不得滯留民工工資款。
10、在施工過程中乙方應做好文明施工，嚴格按照安全操作規程進行，采取有力安全防護措施。如乙方造成他人和自身的一切人身傷亡、設備安全事故，其發生的責任及費用均由乙方負責，甲方不付任何責任和費用。
11、如發現本工程乙方進行轉包，甲方單方有權終止本合同。
八、其它
1、乙方必須服從監理單位人員監督和管理，虛心接受監理人員的寶貴意見。
2、若甲、乙雙方之間發生爭端或糾紛，應本著實事求是的原則友好協商解決。若協商不成，任何一方可向本工程所在地管理轄區的人民法院提出訴訟。
3、本合同一式二份，雙方各持一份，工程款結清即失效。
甲方簽字（蓋章）：
乙方簽字（蓋章）：
日期：
刮膩子合同 2
建設單位（甲方）：____________
施工單位（乙方）：____________
甲乙雙方就工程 樓房屋內屋頂刮白、樓梯刮白工程，經雙方充分的在友好協商簽訂本合同書，共同遵守如下：
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程項目內容：
本工程自20__________年9月1日至20__________年9月30日完工。
五、工程造價約為__________人民幣： 19000平方米x12元=228000元
六、付款方式
1、合同簽訂后乙方材料到場，開工兩天，甲方交付乙方工程總額30% 預付款。
2、開工后，甲方按工程進度至中途，支付乙方工程總額 30%預付款，工程完工，甲方驗收合格再支付給乙方工程總額30%，剩余工程總額10%的保修金等主體工程交工后一次性付清。
七、材料設備： 本工程所需的工程材料由乙方負責采購，及時組織進場，材料設備保管場地由甲方提供，施工中產生的垃圾及廢料由施工方負責清理至甲方指定場地。
八、工程施工
1、乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工刮白兩遍，如有違反，甲方有權提出停工或返工，所造成的.損失由乙方負責。
2、施工中甲方提前增改項目，必須事先通知乙方，并雙方簽字附加協議， 增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責，工期順延。
3、乙方應了解遵守甲方項目部有關規定，遵守施工技術規范，因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞，由施工（乙）方負責。
4、如因乙方不遵守甲方項目部有關規定，造成罰款的由乙方負責。
九、工程質量
1、由于乙方提供的材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由乙方承擔。
2、由于乙方原因造成的無法返工的質量事故，一切后果由乙方負責。
十、工程驗收
由乙方發出工程驗收通知，雙方人員到施工現場，按所設計圖紙要求和有關標準對工程進行驗收，驗收后，雙方負責人應在驗收單上簽名認可，如工程未經驗收，非甲方原因造成的損壞由乙方負責修補。
十一、違約責任
任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負責賠償給守約方。
十二、備注
本合同有不詳之處，甲、乙方通過協商補充協議或條款，如本合同甲、乙方發生糾紛，雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會仲裁或法院判決執行。
十三、本合同報價表一式四份，甲、乙方雙方各執兩份，經雙方代表簽字和蓋章后即生效，具有法律效力。
甲方單位（蓋章）：________
乙方單位（蓋章）：________
日期：
刮膩子合同 3
發包方：
承包方：
為了搞好 宏大loft公寓樓 刮膩子分部工程，加快施工進度，保證質量，完成施工任務。雙方本著友好合作，互惠互利的原則，甲方將鄂爾多斯市東勝區宏大loft公寓樓室內裝飾工程刮膩子分部工程承包給乙方施工。依照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就本工程施工事項協商一致，訂立本合同。
第一條 工程概況
工程名稱：
工程地點：
第二條 承包形式：本工程采用包清工形式。
第三條 承包內容與單價：
1、包括人工費、機具、材料、倒運、上樓費、垃圾清理費，門窗、踢腳線所有成品封閉保護（貼報紙、貼保護膜）達到噴發涂料的標準，不包括材料乳膠漆噴涂料，
2、施工垃圾倒到指定點，承包樓層是10層、11層；如不聽從指揮做其它樓層甲方拒付任何款項，造成的一切損失由乙方承擔。
3、驗收標準優良
注：步梯樓道刮膩子達到合格交工（每平米10元；包工包料），驗收標準合格。 計算方式：
1、墻面按照施工實際面積測量為準計算；頂棚按照投影面積計算。窗簾盒按照展開面積計算，墻面、頂部、每平米均為18元。
2、乙方不允許材料浪費，情況發生，如發現不聽罰款500元。
3、每道程序完工后必須經項目經理房二勇、工程監理師田月秀驗收合格簽字后方可做下一道程序。
第四條 承包范圍：
1、原頂棚、墻面刮膩子不平直或色澤不均時必須修整到無明顯突起，驗收合格后方可進行下道工序，乙方負責處理基層洞口及其不平整處、線條不正，天棚陰角不正處。
2、公共部分墻面、頂棚、石膏板吊頂、窗簾盒、室內所有內墻刮膩子，工程必須達到甲方監理驗收水平。
3、乙方施工中所用的腳手架及一切機具由乙方自行負責，所有乙方施工人員應聽從甲方管理人員指揮，不得違章作業。不按甲方要求施工所發生的返工費用由乙方承擔返工費用及甲方損失，甲方指揮造成的返工費用由甲方負責。
4、乙方進場施工現場必須準確提供相關施工人員的身份證件，不得隱瞞，戶籍在鄂爾多斯地區以外必須到施工現場片區派出所備案，方可進場登記施工，否則不得入內施工，項目最終結算根據提供的相應的身份證件發放工資，未有登記備案人員將不以結算，所發生的后果乙方自負。
付款方式：每完成一層全部工作，通過公司內部驗收合格支付每層工程量的50%，全部工程完工并經建設單位、監理單位驗收通過后經雙方結算對賬無誤后付清45%的余款，（余款5%作為保質金，保質期自驗收合格之日起一年，到期后一次性支付乙方）。每次付款必須經項目部房二勇、田月秀簽字方可領取。領取工程款首先支付工人工資，由公司直接支付給工人，剩余款項支付給乙方合同簽訂人（中途不付生活費，合格后按產值報表結算）。
第五條合同工期及施工質量標準：
1、工期：刮膩子應符合行業標準，以單體樓為單位計算，合同施工工期天，從簽訂合同次日開始，每層30天內完成樓內所有的墻面、頂棚、公共部分全部刮膩子工程。要求面層刮膩子三遍，施工質量為合格（成品以質量監督站、監理公司、建筑單位等單位驗收結果為準）。根據工地實際情況為基準，超期每天按照200元的.違約金將從工程款中扣除。
2、質量標準：
細部處理：將墻面、門口、窗臺板底部、踢腳線處、樓梯側面、外露管道根部、線盒、洞口、檢修口等基層處不平整、坑洼、起皮、掉灰、松動、缺棱掉角及鼓包等處清除干凈、鑿平、838補平膩子刮子收面，將殘留在基層表面上的灰塵、污垢、濺沫和砂漿流痕等雜物清除掃凈，已刮完膩子的過墻管道、洞口、陰陽窗簾盒、窗臺板底部、掛暖氣內側墻面、隔墻、柱子收口角、踢腳線、門洞口、電線盒、檢修口應提前處理完畢，為確保墻面干燥，上述事宜都應提前二次補齊后方可進行下一道工序。
刮膩子施工，先必須進行對所有已安裝的燈具、（消防、空調、強電、弱電）設備、成品（門、玻璃、窗臺、地面、石膏板、踢腳、暖氣、電箱、開關、插座、電梯套、樓梯板、扶手等）等進行全面保護。施工材料必須攪拌均勻方可使用，接口不留痕跡，基層不透明、全部覆蓋。施工完畢后將保護膜及施工材料、工具、腳手架等主材、輔材徹底清理，做到活完料凈場清。
施工、材料要求：嚴禁浪費材料，合格材料每層將按照相應用料比例進行用料，若乙方施工浪費嚴重，甲方將從乙方工程款中扣除此部分材料款。
第六條安全責任：
1、乙方必須嚴格按安全操作規程操作，嚴禁違章操作，承包人必須派技術人員在施工現場管理、安全、質量生產。
2、嚴禁酒后上架作業。在整個施工過程中如乙方違章作業，發生的安全事故產生的經濟及法律責任均由乙方負責。
3、乙方自有人員、機具、從事危險作業人員意外傷害保險費用由乙方統一繳納，安全措施（安全帶、安全帽等）自行配備。
第七條工期及違約責任：
1、乙方應按甲方規定的工期內時間完成，（具體施工日期以甲、乙雙方簽訂書面合同為準），不可抗力因素除外。如乙方承包范圍內的工作內容中部分工作未完成，或因乙方施工力量不足時或乙方施工質量問題不能滿足質量要求時，甲方可另聘他人執行，更換班組，乙方應在兩天內無條件退場，已施工完畢部分按甲方認可合格部分付給30%工程款，余款作為賠償甲方由此造成的經濟損失。
2、甲方提供材料及電源：如若甲方材料、電源供應不及時，應工期順延并補助工人工資。
第八條債權、債務
甲乙雙方的債權和債務在未經雙方協商一致的前提下，分部刮膩子工程不得轉讓給第三方。否則轉讓承擔全部違約責任。
第九條補充條款
未盡事宜，雙方本著友好的原則協商解決，但項目施工中所可能發生的補充協議、合同變更以及改變合同主要條款簽證等，必須經甲方上級合約部門以及分管領導審核簽字同意，否則無效。
本合同一式4 份，甲方3份，乙方1份。
本合同雙方簽字、蓋章后生效，甲乙雙方遵守執行。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
____年___月___日
刮膩子合同 4
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平的原則，雙方就本內墻刮膩子施工事宜協商一致，簽訂本合同。
一、工程概況
工程名稱：工程地址：
工程發包內容：
二、工程工期
開工日期：____年___月___日，竣工日期： ____年___月___日。
三、質量標準及驗收標準
本工程必須達到建筑工程施工質量驗收統一標準的'要求，嚴格按照現行施工規范規定要求進行驗收。
四、承包方式及合同價款
1、采用包工包料的方式進行承包，所有材料由乙方提供。
2、本工程承包價款為__________元/㎡。
3、本工程完工經驗收合格以建筑面積計算。
五、付款方式
本工程承包項目實行按進度付款，即刮到二到三層結一次量，按實際量的80%付款。
六、違約責任
1、乙方未按照規定的日期交付工程，每天向甲方支付 __________元違約金。
2、甲方不能按期支付工程款，致使乙方不能順利的完成工程，
甲方每天向乙方支付__________ 元違約金。
3、如有其它事宜，甲乙雙方再另行協商，補充： 。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。
甲方（簽字）：
乙方（簽字）：
年 月 日
刮膩子合同 5
發包方：
承包方：
遵照平等、自愿、公平、誠信的原則，雙方就刮膩子及滾涂料勞務分包工程施工事項協商一致，定立本勞務工程分包合同。
一、 工程概況。
1、 工程名稱：54#變電所
2、 工程地點：包鋼新體系2#高爐54#變電所
3、 工程內容：包括整個工程內墻面，頂棚、樓梯間刮膩子滾涂料，具體做法及部位以設計圖紙、項目部、監理單位、建設單位要求為準。
二、 承包方式：
1、 本工程采取包工包料方式承包。
2、 甲方提供腳手架租賃事項，租賃費及相關一切費用由乙方出
3、 手工操作工具，以及其他需用料具均由乙方負責。
三、 承包范圍及工作內容
1、 承包范圍：內墻，門窗和頂棚、梁、樓梯刮膩子滾涂料
2、 工作內容：
（1）按照新體系變電所規范要求刮膩子滾涂料
（2）容易受到雨水影響的內墻門窗口和頂棚梁均按甲方要求加32R白水泥，白水泥由乙方負責。
（3）凡是有露釘，露鐵部位均應按甲方要求涂防銹漆，防銹漆由乙方負責。
（4）頂板及梁底有未施工的預埋件時，應留出埋件位置，并刷防銹漆，以免污染。
四、 承包價格
1、層高6米以下包含6米按實際刮膩子面積/㎡結算
2、層高6米以上的房間，房間整體按實際刮膩子面積 元/㎡結算
五、 付款方式
施工過程中，每3天可申請撥付工程進度的80%，待刮膩子滾涂料項目全部完工后，經甲方及項目部監理驗收達到要求后撥付剩余的.20%
六、 質量標準及有關要求
1、 內墻和頂棚刮膩子滾涂料驗收以樣品間為準進行驗收。
2、 質量標準：合格等級
3、 質量驗收：每層刮膩子滾涂料完成后先進行自檢，然后甲方技術人員檢查后，報建設監理單位驗收，每次驗收必須一次通過，多驗收一次，根據嚴重程度予以罰款50~200元。
4、 質量要求：本工程具體質量要求見技術質量交底中要求和甲方質量檢查條款的規定。
5、 質量達不到合格要求，乙方應無償返修，按期整改，整改后仍達不到合格要求，甲方有權解除合同，并賠償甲方損失。
七、 文明施工要求
1、 文明施工：保持施工現場整潔，做到工完料盡場地清，文明工地檢查時，乙方必須按甲方要求及時安排人員進行現場整改，如不及時安排人員整改，甲方將另派人員整改，工資加倍從乙方工程款中扣除。
2、 在施工過程中無論發生何種情況，不允許乙方的作業人員和甲方及業主、相關的配合單位人員發生吵架，斗毆和圍堵甲方辦公室現象，發生矛盾應通過正常合理程序反映解決，乙方不能以任何理由干擾甲方人員的正常工作，否則發生一次，甲方有權處罰，每次1萬元以上罰款。
八、 安全要求
嚴格按照安全操作規程要求操作，保證施工安全，杜絕工傷事故發生。在施工中因乙方原因若出現任何意外傷亡事故，造成一切經濟損失和后果全部由乙方負責。
九、 工期要求
1、本合同工期從合同簽訂到期每推后一天罰5000元，提前不獎。
2、如乙方的施工進度達不到甲方的施工進度要求，甲方有權終止合同或組織其他班組進場施工，工資按實際完成工作量的70%結算。
十、 管理要求
1、 上班期間班組負責人必須在場，離開必須向項目部經理請假。
2、 班組人員必須服從甲方的管理。
十一、 其他
1、 臨時停水，停電及雨天以及不可抗力原因造成停工，乙方自身原因造成的停工整改，或甲方由特殊原因有預先通知的停工，不增加任何費用。
2、 凡有喜酒恐高癥心血管疾病，癲癇患者和不滿18周歲的人員不準進場施工。
3、 工人在往返途中的交通或其他意外事故，均由事故的有關責任方承擔，與甲方無關。
十二、 合同簽訂后，乙方不能以任何理由隨意解除合同，否則承擔給甲方造成的所有損失。
十三、 乙方施工的工程質量，安全，進度，文明施工必須達到甲方計劃要求，否則甲方有權終止合同。
十四、 本合同一式兩份，甲方、乙方各一份，雙方簽字后生效，
工程完成后并結算付款后自行失效。
甲方（代表）：
乙方：
合同簽訂日期：
刮膩子合同 6
甲方：________________
乙方：________________
一、工程概況
1、工程名稱：________________
2、工程地點：________________
3、面積：按實結算
二、承包方式及承包內容
1、承包方式：包工包料、包質量(質量達合格工程及甲方指定標準)、包工期，包安全施工，包文明施工。
2、承包內容：本工程圖紙及變更所示的所有刮白工程并參照業主要求，地下室、車庫包括剪力墻和二次結構及梁、柱、頂板在內的刮白施工，做法按業主要求，啞巴洞口不計算工程量，窗口按刮白實際面積計算。
3、所有施工工具由乙方自行負責
三，承包價格：
高層按實際面積每平方米________元計算，車庫按實際刮白面積________/㎡計算。
四，付款方式：
每月20日上報月進度計劃，次月20日支付上報計劃的80%，工程竣工驗收合格后付到總價的'80﹪，工程決算后付到97%，剩余3%作為質量保修金，保修金從竣工驗收合格之日起滿1年返還。
五，訂金：
乙方需交甲方訂金高層加車庫計壹拾伍萬元整。
六，付款條件：
經項目部施工員，質檢員，安全員及項目經理簽名的工程量作為結算的唯一依據。(結算時扣除質量不合格產生的材料費及安全違章)
七，質量：
乙方必須嚴格按甲方項目部要求和本項目部下發的技術交底進行操作，對達不到要求的必須無條件返工。
八，工期：
從開工之日起至甲方指定竣工日(具體開工時間另聽通知)，每延遲一天甲方將處罰乙方2000元。(節假日及天氣原因不順延工期)
九，安全：
乙方所有施工人員進入施工現場或在樓層內作業時必須戴安全帽，樓層內接料時頭、身不可伸出窗外，所有施工人員嚴禁酒后作業，嚴禁打架斗毆，如因乙方原因造成的安全事故由乙方承擔全部責任，并承擔上級主管部門的處罰，非乙方原因造成的安全事故，由甲、乙雙方以及勞動監察部門會同一起分析事故責任，按照國家相關政策及相關條例協商處理。
十，文明施工：
乙方在施工過本中所產生的垃圾應按項目部要求集中到指定位置，如乙方不聽從項目部安排，公司財務在結算時將按照項目部的處理結果進行扣款。
備注;凡未交清訂金的合同為無效合同。如乙方不能進場施工，甲方應按乙方(訂金額)銀行同期貸款利率四倍計息。
本合同一式三份，甲方，項目部、乙方各執一份，工程款結清本合同自然失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
________年________月________日________年________月________日
刮膩子合同 7
委托方(以下簡稱甲方)：_________________
施工方(以下簡稱乙方)：_________________
甲、乙雙方本著平等、自愿、協商一致的原則,就乙方承包甲方的刮白裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議：
一.工程地址：_________________
二.工程內容：_________________
三.委托方式：_________________采取甲方提供材料方式,乙方包人工的委托方式。
四.工程工期：_________________
1、開工日期：_________________(以乙方工人開工算起)。
2、竣工日期：_________________(以按規定的驗收標準驗收合格的.日期為準),如自然災害及不可抗力除外。
五、工程總造價：_________________(人民幣)每平方________元,面積按照圖紙國家統一規范計算。
六、付款方式：_________________
工程開工付款________元,竣工后甲方應付清工程款,即(________人民幣)元。變更工程項目的,甲方應按雙方協商好的價格一并支付給乙方。
七、違約責任：_________________合同生效后,擅自撤除合同的一方,應按合同總金額的10%作為違約金付給對方。
八、爭議解決：_________________雙方友好協商,協商無效,可由乙方所在地人民法院公訴裁決。
九、合同效力：_________________本合同一式兩份,雙方各執一份。經雙方簽字,蓋章后生效,補充合同后本合同具有同等法律效力。
甲方：_________________
乙方：_________________
簽訂日期：_____年 _____月____ 日
刮膩子合同 8
發包方（以下簡稱甲方）：
承包方（以下簡稱乙方）：
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方經友好協商，本著平等互利、公平、公正、自愿、誠實信用的原則，就甲方將____________勞務發包給乙方達成以下一致協議，以便共同遵守。
一、工程概況
1.1工程名稱：____________工程；
1.2工程地點：____________；
二、勞務分包內容及分包方式
2.1分包內容：____________商鋪及住宅室內頂板、梁、墻（板下100mm，廚衛間除外）刮膩子；樓梯間、公共走道頂板、墻、梁刮膩子乳膠漆飾面施工，其中包括公共部位有設計要求的踢腳線描刷工作。
2.2承包方式：乙方包人工、包材料、包器具、包質量安全。
三、發包方進度、質量、文明施工要求
3.1進度要求：
1）計劃工期 年 月 日至 年 月 日；
2）滿足甲方進度計劃要求，合理安排組織人員數量滿足總工期進度需求。人力資源安排做到隨工期緊、緩而應變增、減。
3.2質量要求：
（1）按照圖紙和設計變更的要求及甲方和監理的要求施工，原材料滿足甲方和設計標準要求；
（2）按照相關技術規范和分戶驗收標準施工；
（3）陰陽角方正順直，公共部位膩子刮完需打磨平整，確保刷完乳膠漆無膩刀刮痕，乳膠漆面層應涂刷纖細，均勻、無流墜。
（4）如有質量問題及上級部門的質量罰款由乙方承擔；
（4）乙方施工過程中，抓好檢查制度，對沒有自檢或檢查不合格的.工程不充許進行下道工序施工，否則造成的質量問題所發生的一切費用由乙方承擔；
（5）確保竣工驗收關于本分包內容的驗收一次通過；
3.3工程保修：工程質量保修質保期為竣工驗收合格后 年，出現質量問題乙方要負責維修。否則甲方自行安排處理，從乙方質保金雙倍扣除。
3.4安全文明、成品保護：施工中攪拌材料場地必須用塑料布保護地面；施工用的膠水等材料施工完后必須清出工作面，且清理過程中不允許拋灑、隨意丟棄而污染其他工種的成品，如出現此種情況乙方承擔全部責任；施工完畢后必須做到掃地出門標準。
四、單價、工程量計算及付款方式
4.1、單 價：
（1）室內頂棚________ 元/㎡；
(2)樓梯間走道公共部位 ______元/㎡。
4.2、面積計算方式：采用展開面積計算規則，按實際發生展開面計算
4.3、付款方式：
4.4、質保金扣押比例：分包工程量總價的 ______%。質保期后一次付清。
五、甲乙雙方權力、義務
5.1甲方權利、義務
（1）甲方負責提供住宿，生活條件，保證基本生活用水、用電。
（2）甲方對工程應做好技術交底及安全技術交底，一式三份由當事人簽字。
（3）甲方應對上崗人員有培訓、教育、考核、檢查督促獎罰權利。
（4）當乙方施工進度和質量不能滿足甲方要求時，甲方通知乙方調整改正，如還不能滿足要求，甲方有權責令乙方退場，終止合同并賠償甲方損失。
5.2乙方權利、義務
（1）乙方應派素質較高、技術過硬的施工人員進場施工，并服從甲方施工現場的各項管理規定，聽從甲方管理人員的合理安排和指揮，不得頂撞辱罵甲方及建設單位、監理單位現場管理人員，言行舉止要文明。
（2）乙方應嚴格執行甲方與業主簽定的《建筑施工合同》條款，維護甲方的利益。
（3）乙方在協商履行過程中不能以任何方式手段造成工程停工或集中鬧事，如有發生造成的后果由乙方承擔責任。
（4）乙方在現場的施工人員需管好自己的安全工作，乙方施工人員出現安全事故由于是自身原因引起的，由乙方自己承擔。住宿生活方面需服從甲方的管理安排，積極做好防火、防盜工作，提高個人防護意識。
（5）在所約定的工程未全部施工完畢前，乙方無故停工造成甲方損失的，應承擔賠償責任，若停工超過3日仍未復工，則甲方有權解除合同，另由第三方完成未完工工程。且甲方對乙方已完工程不給予結算，不支付任何費用。
六、爭議解決辦法
施工中甲乙雙方發生爭議時，應先友好協商解決，如協商不成可在合同履行地裁委會申請勞動仲裁，或直接向合同履行所在地人民法院提起訴訟。
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。本合同雙方簽字蓋章之日起生效。 本合同甲、乙雙方各自履行完自己權力和義務后自動解除廢止。
發包單位： 承包單位：
負責人簽字： 負責人簽字：
電 話：電話：
年 月 日年 月 日
刮膩子合同 9
發包方： （以下簡稱甲方）
承包方： （以下簡稱已方）
本著平等、自愿、公平、誠實守信的原則，為了明確雙方權利和義務，經雙方友好協商，就東盛陽光大廈工程刮膩子工程簽訂如下協議，以資共同遵守。
一、承包范圍
1、承包內容：根據圖紙中規定的1-15軸刮膩子的范圍及工作內-容，包括基層處理，釘眼防銹漆處理，黑水泥找平，二道膩子。
2、甲方提供水電接入口，水泥由甲方統一安排，其他工具材料由乙方自行安排。
二、工程價款及合同結算：
刮膩子工程采用包工包料方式分包。以建筑面積結算，每平方米 元，該承包價格包含第一項內所有項目。
結算時，每10層完成一遍刮膩子工程量，經甲方檢查合格后，支付該工程量的50%價款；二遍膩子完成后支付該工程量的45%價款，剩余價款待工程驗收合格后15天內一次性付清。工程價款支付時，乙方必須提前遞交日常考勤表及蓋好手印的工資表，要切實將工資發放到職工本人，否則由此造成的一切損失由乙方承擔。
三、工期要求：
乙方必須按甲方的施工進度計劃，按時完成各個部位的工程量，并無條件服從甲方現場人員指揮，調配。如因乙方原因造成工期延誤，則扣留該段工程價款的20%，同時甲方有權安排其他班組施工，所完工程量價款從乙方總價款中扣除。節假日及農忙期間，乙方必須保證現場施工人員數量及施工速度，如若出現進度滯后現象，扣留該段工程款的.20%。
四、工程質量要要求：
膩子粉，膠水等材料必須符合相關要求。防銹處理，陰陽角及平直度必須符合規范要求。
基層膩子應平整、堅實、牢固、無粉化、起皮和裂縫。
3、刮膩子施工質量必須符合現行建筑裝飾裝修工程質量驗收規范要求，同時要符合甲方技術交底要求。
五、獎懲措施
乙方在施工過程中要注意節約材料，嚴禁鋪張浪費材料，施工時，必須保證工盡料完，施工現場必須清理干凈，每發現一處清理不干凈，罰款200元，如發現浪費現象，按材料成本價的1-3倍罰款
如應乙方不服從管理或自生操作不當，造成施工質量達不到約定的質量要求，甲方視情況處以500-1000元罰款，同時乙方無條件返工，并承擔由此產生的一切費用。
六、文明施工與安全生產:
施工過程中，必須嚴格遵守相關安全要求及操作規程，排除一切安全隱患，杜絕一切安全事故，如因乙方操作不當或或不服從管理等原因造成的安全事故，則由乙方承擔全部責任及相關費用，如因其他原因造成的事故，則由責任方承擔所有的責任及費用。乙方要經常對職工進行法制教育，搞好與其他工種的團結協作關系，不得出現打架及偷竊行為，如發生打架斗毆行為，參與者每人罰款200-500元，情節嚴重者，移送公安機關處理。
七、其它事項：
1、此合同嚴禁轉包，同時如若乙方中途退場，甲方視乙方放棄合同履行，處罰應付全部余款。
2、本合同一式叁份，甲方貳份，乙方壹份，雙方簽字蓋章生效，工完款清失效。
3、乙方承擔人必須在現場組織協調工人施工，協助項目部管理。
4、必須遵守項目部所做出的一切規章制度，如發現職工違章按項目部的規定處罰，罰款在工程款內扣除。
甲方（簽章）： 乙方（簽章）：
代表： 身份證號碼：
刮膩子合同 10
甲方：
乙方：
為了認真貫徹國家有關建設工程質量監督安全管理文明施工的方針、政策、法律、法規。隨著建筑業務不斷擴大。保持公司的聲譽和形象，使公司更好的向前發展，確保公司、項目部、班組、職工之間的利益公正、公平、合理使用和分配。增加職工、班組與企業的凝聚力，共同參加管理，增加透明度。茲有甲方將美景東方商業樓1#-39#車庫的內墻刮膩子分項工程承包給乙方施工。現經甲、乙雙方協商同意，特制訂以下合同條款，雙方必須嚴格遵守。
一、承包方法
本工程所承包方式以包工包料形式，包括機械和工程所使用零星工具、小型電機具等由乙方提供。
二、承包范圍
1、乙方分項承包本工程所有需要刮膩子的部位(包括內梁、柱、墻面、頂棚需刮膩子的部位。)
2、乙方各分項承包內所有職工勞保用品由乙方自理，包括夜間施工夜餐費。
3、每次驗收前必須清理干凈，不清者每次發現罰款500元。
三、工程質量要求
建精品工程，樹誠信形象，向社會提供高質量、高品位的建筑產品。百年大計、質量第一。
1、本工程質量等級為優良，以質檢部門核定等級為準。
2、乙方負責人必須常駐工地現場，不得同時兼任非本工地工程其它工作。
3、施工質量管理必須嚴格執行甲方所規定的《施工項目質量管理細則》。乙方施工中必須嚴格按照甲方技術交底和技術規程進行操作。每道工序必須做好自檢、自查、自評工作。
4、乙方發現工程施工質量有疑問時必須立即向甲方報告。甲方同時同有關人員協商后形成書面意見交于乙方執行。乙方每道工序施工中都必須按照國家規定、現行施工質量管理規定進行作業。
5、如乙方擅自更改或錯誤施工造成一切損失由乙方負責。甲方有權對施工質量無保證的班組成員或職工提出處罰意見，額度為100元至1000元，嚴重者清退出場。
6、乙方在施工中不得浪費一切材料，如有發現按規定處罰。
四、工程工期
1、根據甲方與建設單位簽訂施工合同的`工期要求決定，本工程自2017年4月5日開始至2017年5月15日完成刮膩子，但因甲方粉刷延遲，則乙方工期同時順延。
2、甲方應及時向乙方提交工程施工進度計劃表，乙方必須嚴格按照甲方進度計劃實施工。在施工中定期進行工期結算。如因乙方原因造成工期延誤，甲方有權給予乙方經濟處罰。額度按1000元/天計算，嚴重者清退換班。
五、承包價格
按實際刮白面積計算工程量，以每平方米元計算，以上價格雙方不得以任何理由進行增減，否則視為違約，違約方必須賠償違約金伍萬元整。
六、付款方式
1、工程完工，經驗收合格1個月后付到總款的90%;
2、剩余10%待交付使用12個月后一次性付清。
七、安全文明施工要求
安全第一、預防為主、文明施工
1、對于乙方在施工現場發生的一切違章行為，按《安全生產、文明施工管理細則》有關條款處罰。
2、甲方應定期或不定期向乙方施工人員進行安全教育，乙方應和每位職工簽訂安全生產協議書。
3、乙方在施工期間所有機具必須指定專人專職操作，不得進行違章操作，其它意外造成成人傷害或機械電氣和其它一切大小安全事故發生，其余全部經濟費用均由乙方自付。
4、施工人員進場住宿一律由甲方統一安排，所有人員不得在宿舍內外用各種餐具電器燒飯菜。不得以各種電器具燒開水。如有發現，甲方應對其罰款和沒收，并按《項目部規章制度》處罰。施工現場必須做好文明，場地道路必須通暢，每天下班做好每道工序、落手清工作，不得影響下一道工序或其他工程的正常施工。不及時處理或不聽從甲方有關人員的指揮，甲方則按有關規定予以處罰。
八、本合同具有同等法律效力，經雙方同意簽字后生效。單方終止合同視為違約，違約方應承擔違約責任。本合同未盡事宜雙方另行協商解決。本合同一式四份，雙方各執一份，簽證一份，公司工程科執一份。望共同遵守，完工賬清后自行解除。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
刮膩子合同 11
內粉合同書
建設單位（甲方）：_________________
施工單位（乙方）：_________________
甲乙雙方就工程 樓房屋內屋頂刮白、樓梯刮白工程，經雙方充分的在友好協商簽訂本合同書，共同遵守如下：
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程項目內容：
本工程自 年 月___日 至 年__月 日完工。
五、工程造價約為人民幣：元
六、付款方式
1．合同簽訂后乙方材料到場，開工兩天，甲方交付乙方工程總額___________ 預付款。
2．開工后，甲方按工程進度至中途，支付乙方工程總額__________預付款，工程完工，甲方驗收合格再支付給乙方工程總額____________（以預算書單價為標準，以實際工程量結算）
七、材料設備： 本工程所需的工程材料由___方負責采購，及時組織進場，材料設備保管場地由___方提供，施工中產生的垃圾及廢料由施工方負責清理至甲方指定場地。
八、工程施工
1．乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工刮白兩遍，如有違反，甲方有權提出停工或返工，所造成的損失由乙方負責。
2．施工中甲方提前增改項目，必須事先通知乙方，并雙方簽字附加協議， 提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責，工期順延。
3．乙方應了解遵守甲方項目部有關規定，遵守施工技術規范，因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞，由施工（乙）方負責。
5．如因乙方不遵守甲方項目部有關規定，造成罰款的`由乙方負責。
九、工程質量
1．由于乙方提供的材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由乙方承擔。
2．由于乙方原因造成的無法返工的質量事故，一切后果由乙方負責。
十、工程驗收
由乙方發出工程驗收通知，雙方人員到施工現場，按所設計圖紙要求和有關標準對工程進行驗收，驗收后，雙方負責人應在驗收單上簽名認可，如工程未經驗收，非甲方原因造成的損壞由乙方負責修補。
十一、違約責任
任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負責賠償給守約方。 十二、備注
本合同有不詳之處，甲、乙方通過協商補充協議或條款，如本合同甲、乙方發生糾紛，雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會仲裁或法院判決執行。
十三、本合同報價表一式四份，甲、乙方雙方各執兩份，經雙方代表簽字和蓋章后即生效，具有法律效力。
甲方單位（蓋章）：________ 乙方單位（蓋章）：________
代表人：_________________代表人：__________________
電話： 電話：
日期：________________
刮膩子合同 12
甲方（發包方）：_________
地址：________
身份證號：________
乙方（承包方）：________
地址：________
身份證號：________
按照《合同法》的規定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方本著自愿、平等、誠信、信任的原則協商一致，共同訂立如下條款，以資雙方共同信守。
第一條工程概況
工程名稱：__________
工程地點：_____
工程項目及承包范圍：整體裝修、裝飾、水電、設備安裝等（包括屋面扣板吊頂、墻地面、貼瓷磚、淋浴器安裝、管路鋪設、墻地面防水處理、室內隔斷砌筑、大白、窗臺、樓梯理石安裝、屋面爬梯處理、浴室洗衣房暖氣安裝、電器開關安裝、燈具安裝、水箱安裝等）
工程內容：具體祥見《工程預算書》。
承包方式：包工包料
施工日期：自____年____月____日始，至____年____月____日止，工期共____天。
工程總額：人民幣____元整（小寫：____元）。
第二條工程款付款方式的約定
付款比例：
（1）工地開工時支付款：計____元
（2）木工進場時支付款：計____元
（3）油漆工進場時支付款：計____元
（4）工程竣工驗收合格后支付款：計____元
因工程項目（內容）變更或增加引起工程預算造價變更，甲方應簽定《項目變更單》，因此而增加的費用應在工程完工驗收之后2個自然日內一次性支付給乙方。
工程施工期間，如甲方特殊要求，須乙方比合同工期提前竣工時，應征得乙方同意：乙方提前竣工，甲方須支付乙方因趕工期增加的相應費用（費用額度根據工程具體情況由甲、乙雙方另行協商）。
施工過程中，如甲方未按以上約定付款方式及時付清款項，每延誤一天，乙方有權向甲方按工程總造價0.3%的標準收取滯期費，直至甲方付清為止，乙方因此而造成的損失應由甲方承擔。
工程竣工辦理驗收移交手續后之工程尾款，如未按以上約定付款方式及時付清款項，每延誤一天，乙方有權向甲方按工程尾款的0.3%的標準收取滯期費，直至甲方付清為止。
非甲方原因延誤工期，導致工程不能按約定進度進行時，甲方應付的工程款項，可根據實際情況經甲乙雙方協商一致后，延期支付。
甲方應付的工程款項，不得交付予非合同簽署人或非合同簽署之委托人，否則，由此產生的一切后果有甲方自行承擔。
第三條工期約定
施工過程中，甲方要求修改個別設計方案的，須在該工程項目未正式施工前通知乙方施工管理員和/或設計師，乙方設計師須在接到通知3天內進行修改，并通知甲方確認，因此而造成的工期延誤，工期順延；
施工項目中由甲方提供的裝飾材料，乙方須提前交付甲方，以便甲方及時準備資料：如因甲方準備材料不及時或不準備，延誤工期，工期順延；如因乙方不及時通知甲方準備材料，導致甲方不能及時和/或準備材料而延誤工期，工期不順延。
施工過程中，隱蔽工程施工完畢，甲方在接到《工程驗收通知單》后，因故未能及時進行隱蔽工程驗收并要求復驗的，由此造成的工期延誤，工期順延。
因甲方原因，增加工程量和/或工程項目更改時，工期順延。
工程竣工后，甲方提出整改要求的，由此造成的工期延誤，工期順延。
因甲方所屬物業管理部門原因導致的工期延誤，工期順延。
因停水、停電、臺風等客觀原因導致的工期延誤，工期順延。
因消防工程、中央空調工程原因導致的工期延誤，工期順延。
以上條款中之工期順延條款造成合同工期延誤，甲乙雙方互不支付工期延誤費；工期不順延條款造成合同工期延誤，由乙方按照工程總造價的標準向甲方支付延誤費。
第四條工程項目（內容）變更的約定
簽署本施工合同后正式施工前，如甲方要求刪除部分工程項目（內容），甲、乙雙方須簽署《工程項目（內容）變更確認單》。已施工工程項目，甲方須按該項目總造價的50%，向乙方支付材料費、人工費，已完工工程項目，甲方須按該項目總造價的100%，向乙方支付材料費、人工費。
第五條工程質量及驗收的約定
乙方須按照本合同之附件《工程預算書》所列明的材料品質標準采購施工材料；甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定；對乙方所采購材料按所列明標準進行驗收。
乙方須按照本合同之附件《工程預算書》中所規定施工工藝及施工內容進行施工。
甲乙雙方按《江西省裝飾工程驗收標準》進行施工質量驗收。
竣工工程驗收：工程施工完畢，乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收；甲方自接到《工程驗收通知單》7日內，須協同乙方進行竣工工程驗收，如甲方在約定時間內不能及時進行竣工工程驗收且超過7個自然日的視為驗收合格，竣工驗收完畢，甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》并辦理工程移交手續。
第六條工程結算的約定
工程竣工，甲乙雙方辦理完移交手續后，乙方須在7個自然日內向甲方送達《工程結算表》，甲方須在工程驗收合格30個自然日內付清所有結算款項。
工程結算款內容包括：工程施工結算款、甲方付款滯期費、應甲方要求乙方提前竣工趕工費、扣減乙方工程延誤費等。
甲方按規定時間支付完結算款項后，乙方開具工程質量保修單。
第七條服務的約定
施工過程中，乙方所屬工作人員有協同甲方進行材料導購、材質鑒別義務。
工程竣工結算完畢，甲方憑乙方開具保修單、工程結算單、收款憑證作為保修憑據。
保修服務時間：工程竣工起次日的360個自然日內，即一年。
保修內容及保修范圍：
乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質量、施工工藝不當引起的質量問題，乙方實行全部免費保修；
乙方以包工不包料形式進行的施工項目因乙方施工工藝不當引起的.質量問題，乙方實行全部免費保修（包括賠償甲方自購材料）；
乙方以包工包料形式進行的施工項目因甲方使用維護不當引起的質量問題、乙方以包工不包料形式進行施工項目因材質引起的質量問題，乙方實行有償保修，乙方代買裝修材料的，乙方收取材料費、人工費，甲方自購材料的，乙方收取人工費。
乙方施工項目超過保修期的，對甲方實行有償維護，收費內容為；材料費、人工費。
合同簽訂之后，如單方毀約，毀約方須向對方支付合同總價的5%作為違約金。
第八條其他約定
本合同自雙方簽署后，即發生法律效力，未正式履行該合同條款之前，如甲乙任何一方單方面終止該合同，須按合同預算總額的2%向對方予以賠償。
本合同履行過程中，因一方原因導致合同無法繼續履行的，應及時通知對方，并辦理合同終止結算手續，造成對方損失的，應予賠償。
施工期間，乙方因施工耗用的施工現場水、電、氣費由甲方承擔。
施工期間，因乙方施工操作不當或在施工現場生火或使用電爐造成的一切災害及人身傷亡由乙方負全部責任。
施工完畢，乙方須對施工現場進行清潔整理。
由于不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響，根據程度不同，甲乙雙方協商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。
第九條爭議解決的約定
與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關的爭議，甲乙雙方友好協商解決。
向合同簽署地人民法院起訴，由法院裁定解決。
第十條附則
本合同一式二份，雙方各執一份，具同等法律效力，雙方應共同遵守。
本合同未盡事宜，雙方協商解決。
甲方：________乙方：________
代表人：________代表人：________
簽署日期：________簽署日期：________
刮膩子合同 13
甲方：________
乙方：________
依照《合同法》、《________建筑法》及相關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平的原則，雙方就本內墻刮膩子施工事宜協商一致，簽訂本合同。
一、工程概況
工程名稱：________
工程地址：________
工程發包內容：________
二、工程工期
開工日期：________年________月________日，竣工日期：________年________月________日。
三、質量標準及驗收標準
本工程必須達到建筑工程施工質量驗收統一標準的要求，嚴格按照現行施工規范規定要求進行驗收。
四、承包方式及合同價款
1、采用包工包料的方式進行承包，所有材料由乙方提供。
2、本工程承包價款為________元/㎡。
3、本工程完工經驗收合格以建筑面積計算。
五、付款方式
本工程承包項目實行按進度付款，即刮到二到三層結一次量，按實際量的________%付款。
六、違約責任
1、乙方未按照規定的`日期交付工程，每天向甲方支付元違約金。
2、甲方不能按期支付工程款，致使乙方不能順利的完成工程，甲方每天向乙方支付元違約金。
3、如有其它事宜，甲乙雙方再另行協商，補充：________
本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。
甲方（簽字）：________乙方（簽字）：________
身份證號：________身份證號：________
刮膩子合同 14
委托方(以下簡稱甲方)：_________________
施工方(以下簡稱乙方)：_________________
甲、乙雙方本著平等、自愿、協商一致的原則,就乙方承包甲方的刮白裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議：
一.工程地址：_________________
二.工程內容：_________________
三.委托方式：_________________采取甲方提供材料方式,乙方包人工的委托方式。
四.工程工期：_________________
1、開工日期：_________________(以乙方工人開工算起)。
2、竣工日期：_________________(以按規定的驗收標準驗收合格的日期為準),如自然災害及不可抗力除外。
五、工程總造價：_________________(人民幣)每平方元,面積按照圖紙國家統一規范計算。
六、付款方式：_________________
工程開工付款元,竣工后甲方應付清工程款,即(人民幣)
元。變更工程項目的,甲方應按雙方協商好的`價格一并支付給乙方。
七、違約責任：_________________合同生效后,擅自撤除合同的一方,應按合同總金額的10%作為違約金付給對方。
八、爭議解決：_________________雙方友好協商,協商無效,可由乙方所在地人民法院公訴裁決。
九、合同效力：_________________本合同一式兩份,雙方各執一份。經雙方簽字,蓋章后生效,補充合同后本合同具有同等法律效力。
甲方：_________________
乙方：_________________
簽訂日期：_________________
【刮膩子合同】相關文章：
精選刮膩子合同四篇02-03
【熱門】刮膩子合同4篇06-17
裝修刮膩子施工合同范本（通用9篇）02-18
合同轉租合同11-28
合同經營合同11-09
合同轉讓合同07-15
合同的06-02
合同違約賠償合同07-15
施工合同施工合同11-10