- 加工承攬合同 推薦度：
- 加工承攬合同 推薦度：
- 相關推薦
承攬加工合同(15篇)
隨著法律知識的普及，關于合同的利益糾紛越來越多，合同協調著人與人，人與事之間的關系。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，下面是小編為大家整理的承攬加工合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。
承攬加工合同1
委托方：簽訂地點：
承接方：深圳斯拉歐加文化傳播有限公司訂日期：____年____月____日
依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。
第一條：廣告承攬要求。
1、項目（制作）：________
2、廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號：________
3、發布地點或形式：________
4、顏色：________
5、規格或材料：________
6、刊播次數、起止日期及時間：________
第二條：費用及支付方法
1、費用
本次活動總金額為________。（大寫________元整）
2、結算方式和期限：________
第三條：驗收方式及時間：____________
第四條：違約責任
1、委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金；逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金；不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按所欠款項的'1%償付違約金。
3、其他違約責任，按《加工承攬合同條例》執行。
第五條：糾紛解決方式
發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第（2）項規定辦理。
1、向地經濟合同仲裁機關申請仲裁；
2、向連云港市當地人民法院起訴。
第六條：雙方商定的其他事項：
第七條：附則
本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日終止。
委托方：連云港之星汽車銷售有限公司承攬方：
單位名稱：（蓋章）單位名稱：（蓋章）
地址：地址：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
日期：___________日期：___________
承攬加工合同2
甲方：
乙方：
甲方因與東莞市____家具配件廠加工承攬合同糾紛一案，委托乙方的律師進行代理訴訟，經雙方協商，訂立下列條款，以資共同遵守履行。
一、乙方指派實為根據，以法律為準繩參加訴訟活動，全力維護甲方的合法權益。
二、甲方必須如實地向承辦律師敘述案情，主動提供有關證據和資料。如甲方故意向承辦律師捏造事實，弄虛作假，乙方有權終止代理，依約所收費用不予退還。
三、如乙方無故終止合同，所收律師費退還甲方。如甲方無故終止合同，律師費不予退還。
四、參照國家《律師業務收費辦法》，經甲乙雙方協商一致，甲方按以下方式向乙方繳納律師費(選其一)：
1、按本案標的額之比例收取律師費：甲方在扣除xx美金后，甲方按剩余的總款項的30%支付給乙方作為律師費。
2、按收取辦案費后再采取風險收費方式收取律師費：
3、按雙方約定之其他方式(按時、按件等)收取律師費：
五、乙方律師為甲方辦案所需之證據收集、調查、交通、食宿及津貼等費用，由甲方負擔。該費用之承付，經雙方協商，甲方向乙方支付深圳范圍內辦案費(包干)無元。市外另行商定。
六、甲方委托乙方代理權限，依授權委托書確定之。
七、如甲方在簽訂本合同后，非因乙方過錯而提出撤訴和庭外和解，乙方收取的.代理費不予退還甲方，未收部分應補交乙方。
八、本合同的有效期限，自簽訂之日起至本案委托階段終止(判決、裁定、調解、案外和解或撤銷訴訟)。本案終結后，如甲方繼續委托乙方代理上訴、申訴、或執行，雙方應另行訂立委托合同，費用另計。
九、在執行本合同期間，如乙方要求變更合同條款，需經雙方協商確定并作為本合同的附件，與本合同具有同等效力。
十、本合同一式三份，甲乙方各執一份，一份交承辦律師。
甲方(蓋章)：
乙方：
代表人(簽字)：
身份證號碼：
年 月 日
年 月 日
承攬加工合同3
加承合（ ）字第 號
定作方：_______________（簡稱甲方）
營業執照號碼：_____________________
承攬方：_______________（簡稱乙方）
營業執照號碼：_____________________
根據《加工承攬合同條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項目
規格、型號
單位
數量
單價
價款或酬金元
金額：仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________
三、履行的期限、地點和方式：_________________________
四、驗收標準和方法：_________________________
五、結算方式：_________________________
六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
1．承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___％或酬金總額____ ％的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。
2．定作方的違約責任：中途變更定作物的.數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款：________________
八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。
九、本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期：________年________月________日
定作方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
承攬方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
_______年______月_____日
承攬加工合同4
委托方：_________紡織器材廠(甲方)
承攬方：_____________電鍍廠(乙方)
1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：
2.質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5.質量驗收方法：完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6.結算方式：____________________。
7.違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的`經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：____________紡織器材廠
法定代表人：(蓋章)________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
乙方：________________電鍍廠
法定代表人：(蓋章)________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
________年________月______日
承攬加工合同5
原告：某塑料廠
被告：某塑料模具廠
某塑料廠與某塑料模具廠于1985年1月20日簽訂加工承攬合同一份，由塑料模具廠為塑料廠加工多層塑化模具一套，材料加工費21000元，同年2月底完成。塑料廠并允諾另付塑料模具廠帳外“加快費”3000元。
加工承攬合同履行中，塑料廠分別于1985年2月2日和2月13日，將材料加工費21000元全部匯付塑料模具廠。但塑料模具廠4月15日才加工完畢，經驗收，因模具有裂痕，由塑料模具廠另行加工一臺同型模具，5月5日交貨驗收。5月3日塑料廠驗收時，發現塑料模具廠并未做同型模具，僅對原模具進行了部分修補，質量仍不合格。5月13日，雙方再次商訂，由塑料模具廠繼續修理模具，5月底完工驗收，質量為正常使用不低于一年時間，并退還塑料廠加工費4000元。塑料模具廠除按約定退還4000元外，再次誤期于10月7日將模具送至塑料廠。經雙方試車檢驗，模具跑料嚴重，無法正常使用。12月7日雙方商定，由于模具不符合質量要求，塑料模具廠只收取9000元材料費，其余8000元加工費于1986年1月15日前，分兩次退還塑料廠，但至1986年3月26日塑料模具廠尚未退還余款。塑料廠向某區人民法院起訴，要求塑料模具廠退還全部材料及加工費17000元，并給付違約金和經濟損失費35300元。
法院審理中認為：塑料模具廠為塑料廠加工制作模具，既未按期完成，又不符合質量要求，已經違約。爾后，雙方雖幾經變更協議，但塑料模具廠終未履行，導致糾紛應負完全責任。另，雙方商議收受帳外“加快費”，違反國家財經紀律，實屬錯誤，應予批評。塑料廠向塑料模具廠索賠應得利潤欠妥當。
根據《中華人民共和國經濟合同法》第41條第1款規定，進行調解，達成協議如下：
1、塑料模具廠為塑料廠加工多層塑化模具，因質量不合格，作退貨處理，報廢模具由塑料廠自行處理；
2、塑料模具廠退還塑料廠材料、加工費17000元；
3、塑料模具廠賠償塑料廠運輸、旅差費用1000元；
4、上述二、三兩項合計18000元，由塑料模具廠分4次給付塑料廠：1986年5月給付3000元，1986年6至8月，每月給付5000元。
5、塑料廠放棄其它要求。
1、本案糾紛發生的責任，完全在于塑料模具廠。《中華人民共和國經濟合同法》第41條第1款規定：“未按合同規定的'質量、數量完成定作方交付的工作，應無償進行修理、補足數量或者酌減報酬”。所以，承攬方塑料模具廠必須退還定作方塑料廠的全部材料、加工費，并且賠償塑料廠的全部運輸、旅差費。
2、簽訂經濟合同時，按照《中華人民共和國經濟合同法》第14條規定，一方可以向對方給付定金，合同履行后可以收回或抵作價款。但是，象本案塑料廠在合同簽訂后不久，即付了全部材料、加工費是不妥的。以致造成事后償還時發生了困難。
3、塑料廠為了急于求成，允許另付帳外“加快費”3000元，這是違法的。由于雙方只是口頭協議，事后由于加工質量發生糾紛，并未形成事實。故法院給予批評是完全正確的。
承攬加工合同6
乙方：_________
甲方：_________
甲方委托乙方加工_________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品：
第二條加工成品質量要求：________________________________________________
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量：
1.用乙方原料完成工作的，乙方必須依照合同規定選用原材料，并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，甲方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。
2.用甲方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。甲方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。
第四條技術資料，圖紙提供辦法：
1.乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知甲方;甲方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。
2.乙方對于承攬的工作，如果甲方要求保密，應當嚴格遵守，未經甲方許可不得留存技術資料和復制品。
3.甲方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。
第五條價款或酬金：
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法：
1.按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2.甲方應當按合同規定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由乙方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交(提)貨的時間和地點：
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。
2.交(提)定作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交定作物的，以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以乙方通知的提取日期為準，但乙方在發出提取定作物的通知中，必須留給甲方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔：_____________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔：_____________________________________
第十條結算方式及期限：_________________________________________
第十一條其他：
1.根據國家有關規定，甲方可向乙方交付定金。定金數額由雙方協商確定。甲方不履行合同的，無權請求返還定金。乙方不履行合同的，應當雙倍返還定金。
2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，甲方可向乙方給付預付款。乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條乙方的違約責任：
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。
3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。
4、逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金_________元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向甲方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的'，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%(10%--30%幅度)或酬金總額的_________%(20%--60%幅度)違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由甲方代保管時，應當償付甲方實際支付的保管，保養費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換，補齊的，由乙方對工作質量，數量承擔責任。
10、擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條甲方的違約責任：
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬乙方提供原材料的，償付乙方的未履行部分價款總值的_________%(10%-30%幅度)的違約金;不屬乙方提供原材料的，償付乙方以未履行部分酬金總額的_________%(20%-60%的幅度)違約金。
3、未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限六個月不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。
5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應當賠償乙方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲方和乙方各執一份;合同副本一式_________份，交_________(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
甲方(蓋章)：_________
乙方(蓋章)：_________
_________年____月____日
承攬加工合同7
合同編號：
發包方：
承包方：
根據《中華人民共和國民法典》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條：標的
乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為：________元。
最終標的以________縣財政局預算審查中心決算價為最終標的。
第二條：制作書架的數量、規格、價格計取
注：整個承攬加工合同按每個書架的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條：加工制作與安裝的要求
1、書架安裝后穩定、可靠，空間利用充分。
2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選采購，且有材料合格證書。
3、規格：圖書館鋼制雙柱雙面書架 ，規格型號：高__年 月 日前全部交貨。
②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。
③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條 書架安裝及驗收與售后服務
①、乙方對制作的書架進行安裝;
②、經乙方安裝的'書架，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在 日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除 %做為另行維修費用，并不返還乙方;
③、乙方承諾為甲方制作的書架因質量出現問題， 年內免費進行保修，超過 年或屬甲方原因損壞進行維修的，需付工本費;
④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條：結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后 5日內，甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的預付款。
②、乙方交貨后 5日內，甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢，并經甲方驗收合格后 5日內，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的90%。
④、剩余的合同標的額 0%價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年后經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩余的質量保證金，一次性撥付乙方。
第八條：甲方違約責任
①、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金;
②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付 ‰的違約金。
第九條：乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔;
③、乙方未按合同要求的時間交付書架，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除 ‰的違約金。
第十條：糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向當地人民法院起訴。
第十一條：附則
①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，書架規格的變動以雙方共同協商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。
發包方 承包方
法定代表人 法定代表人
委托代理人 委托代理人
經 辦 人： 經 辦 人：
單位地址： 單位地址：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
郵政編碼： 郵政編碼：
年 月 日
承攬加工合同8
定作方：xx（簡稱甲方）
營業執照號碼：xxx
承攬方：xx（簡稱乙方）
營業執照號碼：xxx
根據《加工承攬合同條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項目
規格、型號單位數量單價價款或酬金元金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產品的質量、包裝、加工方法：xxx
二、原材料的提供以及規格、數量、質量：xxx
三、履行的期限、地點和方式：xxx
四、驗收標準和方法：xxx
五、結算方式：xxx
六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
1．承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值xx％或酬金總額xx％的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。
2．定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值xx％的違約金；不屬承攬方提供原材料的`，償付承攬方以未履行部分酬金xx％的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的’有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款：xxx
八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。
九、本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式xx份，正本雙方各執xx份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到xx年xx月xx日止。
十二、本合同簽訂日期：xx年xx月xx日
定作方：xxx
代表：xx
開戶銀行：xx
帳號：xx
承攬方：xxx
代表：xx
開戶銀行：xx
帳號：xx
xx年xx月xx日
承攬加工合同9
定作方：_______________(簡稱甲方)營業執照號碼：_____________________
承攬方：_______________(簡稱乙方)營業執照號碼：_____________________
根據《加工承攬合同條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項目
規格、型號單位數量單價價款或酬金元金額：
一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________
三、履行的期限、地點和方式：_________________________
四、驗收標準和方法：_________________________
五、結算方式：_________________________
六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的.有關規定執行。
2.定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款：________________
八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。
九、本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期：________年________月________日
定作方：________________承攬方：________________
____年____月____日____年____月____日
承攬加工合同10
甲方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話)
乙方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話)
甲方擬將位于___縣__鎮__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關系，在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下，經協商自愿簽訂本合同。
一、雙方權利義務
1、甲方負責提供建設所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。
2、乙方確保具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設并根據甲方的要求交付建房成果。
乙方在施工過程中應合理、節約用料，嚴禁浪費。乙方每天完工后清理墻角灰，做到工完場清料凈，并按常規要求配比施工。在施工中若發現造成材料損失、浪費，甲方有權責令整改并罰款，在支付款中扣除。
3、工程施工所需一切機械設備和工具以及安全防護設備、用具，如：架管、架板、攪拌機、升降設備、模板、模具、斗車、振動棒、焊接機、撮箕、桶、防護網等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決，費用由乙方自理。
4、工期從_____年___月___日開始建設，工期為___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。
5、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
二、工程質量及施工要求
1、乙方應當本著保質保量的原則，按照甲方的要求施工并加強質量監督和管理。
2、涉及房屋主體及沉重結構的關鍵性(如地基、澆鑄)部分須經甲方驗收后方能進行下一工序。
3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求(包括但不限于口頭要求)乙方停工或整改。
4、房屋建成后一年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行免費維修。
5、基礎：基槽60公分，圈梁40公分，基石40公分，使用石頭30立方米。
6、墻體：外墻高米，內墻高米，砌筑時內外錯縫采用水泥沙漿，為避免磚塊間空隙較大必須采用三·一砌筑法(一快磚、一鏟灰、一擠揉)，且灰縫厚度不得超過mm。
墻體經水泥清光后面層表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
7、圈梁：過梁高度不低于公分，鋼筋直徑不宜小于毫米，剛箍直徑不低于毫米，最大距不宜超過毫米，圈梁高度不低于毫米上下圈梁。
8、屋頂：現澆厚度為公分，表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
9、下水道：......
三、工程款結算及支付
1、工程款總額及計算方式：工程款為人民幣：69580元(大寫：陸萬玖仟伍佰捌拾元整)，以承建房屋面積為基準，按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。
2、付款時間：地基完工經甲方驗收合格后___天內給付地基工程款;主體工程完工經甲方驗收合格后___天付款___，在房屋峻工(包括內外墻清光且水泥地坪完工)并經甲方檢驗合格后____天內給付余款。
四、違約責任
1、由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;因此給甲方造成損失的，由乙方賠償。
如果一年內現澆滲漏，乙方須賠償因此給甲方造成的.損失，并一次性支付合同總價款的25%作為違約金。
因乙方原因致使合同無法履行的，乙方應承擔本合同總價款25%的違約金，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失(包括但不限于要求實現上述違約金產生的合理費用)。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。本合同總價款25%的違約金。
五、爭議解決方式
因本合同履行過程中發生的一切爭議時，雙方應友好協商解決;協商不成，雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。
2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關系。
3、因合同履行過程中的未盡事宜，經雙方協商同意簽訂補充合同的，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字：
乙方簽字：
簽訂時間：年月日
承攬加工合同11
簽訂地點：
簽訂時間： 年 月 日
定作方（甲方）：
承攬方（乙方）：
按照《_____》的有關規定，本著平等互利、協商一致的原則，經雙方友好協商，達成如下協議：
一、項目概況
1、項目名稱：
2、項目地點：
二、設備名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價
序號 貨物名稱 規格 數量 單價：元/m2 備注
1 鋼質防火門 甲級
2 乙級
3 丙級
合計：（樘）?O_________元/?O=元。
114樘/363.06?O
金額（大寫）： （不含稅）
注：防火門：框板1.2mm、扇板0.8mm，內填充珍珠巖模壓板；表面處理為靜電噴涂；顏色 ；門板為平板；按實際發生數量結算。
三、交貨日期：
根據現場進度交貨。
四、交貨地點：
工地現場。
五、技術質量要求：
1、產品執行防火門國家標準GB12955-20_________。
2、產品保證通過消防部門驗收。
六、承包方式：
含運輸及安裝。
七、付款方式：
1、合同簽訂后，預付總貨款的%，貨物全部進場，再付總貨款的%，安裝完畢再付總價的％，剩余％為質保，質保期結束結清。
八、售后服務承諾
（略）
九、違約責任
1、按《_____》的`相關規定執行。
十、爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份，甲方執二份，乙方執二份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
代理人：
代理人：
電話：
電話：
年 月 日
年 月 日
承攬加工合同12
訂立合同雙方：
定作方：（以下簡稱甲方）
承攬方：（以下簡稱乙方）
甲方委托乙方加工生產家具產品，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條產品的名稱、品種、規格：（詳見附件1）
第二條產品技術、質量要求：產品質量、款式、尺寸、材料、內部結構及技術要求等，按照雙方簽字認可的設計圖紙、乙方提供的存放于甲方封存樣品及同行業相關規定為準。乙方必須在加工前向甲方提供中纖板的合格甲醛檢測報告，做成成品后，需再次向甲方提供合格的甲醛檢測報告；做油漆后成品需打樣；抽屜與柜體之間的縫隙不得超過2mm；嚴格按照圖紙所示的木紋方向施工；漆膜表面光亮平滑，家具漆表面厚度一致，漆面飽和、干凈、無顆粒、無氣泡、起泡開裂等現象；木紋接口均采用橫紋平接方式；家具均制作成整體式，不能采用拼接組合方式；家具板材材質密度為，環保等級為
。
第三條交貨時間：_____年_____月_____日（如甲方推遲付款，交貨時間順延）
第四條交貨時間及交貨時間。交貨地點：
交貨時間：合同生效后
日交貨（或交貨時間詳見附件）。
第五條付款方式：
1.合同金額為：_____元，人民幣大寫：_____
；
2.預付款方式：雙方簽訂合同后，甲方在兩日內，先預付總金額的_____%；即_____元；
3.白坯產品完工后，付至合同總金額_____%，計：
萬元作為合同進度款。
4.成品后驗收合格付至總金額的_____，計：
5.安裝完畢后經業主方驗收合格后付至合同總金額_____，計：
質保金_____，質保期_____年。
6.門邊線條25元/米，按實際收貨結算。付款方式：滿5萬結一次。
第六條驗收：
1.甲方應于乙方安裝完畢后在安裝現場進行驗收，并將結果通知乙方，如交貨期屆滿，甲方未能及時收貨，乙方可適當收取一定的保管費用。
2.如有質量問題，由乙方負責維修或更換，直至甲方驗收合格為止；
3.如逾期驗收則視為質量合格（注：安裝完畢七日內驗收）。
4.如乙方生產的產品不符合要求，甲方有權終止合同。
第七條特別條款：
1.貨物運輸由_____方負責，運費由方承擔；搬運費由_____方承擔，產品安裝由方負責；
2.甲方未按期支付進度款、（交）提貨期限順延；
3.合同簽訂后如甲方要求取消部分或全部取消已訂之貨物，乙方有權要求甲方賠償因此而造成的損失。
4.甲方應為乙方提供適合安裝作業的現場、供電、清潔環境、運貨通道。安裝期間，甲方應確保家具不因乙方以外的因素而致污損、滅失。
5、乙方在現場安裝作業時，所造成的.安全事故由乙方全部承擔。
第八條違約責任
1.乙方違約，則雙倍返還預付款；
2.甲方違，則不退還預付款，而因此給乙方造成之其損失亦全額賠償；如不能再合同約定的期限內支付乙方應付貨款，乙方有權從甲方貨物現場撤出所有產品，直至甲方支付應付所有貨款為止；
3.乙方不能按時交貨，按照每逾期一日向甲方支付
作為違約金，若該項違約金不足本條第一款金額，按第一款承擔違約金。
4.若因乙方質量問題造成的損失，如人工費、搬運費、工期延誤等，全部費用由乙方承擔。
第九條法律效力：
1、本合同在甲、乙雙方代表簽字蓋章之日起生效；
2、本合同一式四份，甲方三份，乙方持一份；
3、一切由執行本合同引起的或與本合同有關的政治甲乙雙方應當通過友好協商解決，如協商不能解決時，則提交成都仲裁委員會。
第十條其他事項
1.本合同附件與本合同具有同等法律效力。
加工圖紙必須由甲方現場代表李翔，乙方代表殷本建雙方簽字，每次辦理貨款乙方必須向甲方提供合格的發票。
甲方：乙方：成都市文春木業有限公司
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
地址：地址：
開戶行：開戶行：
賬號：賬號：
電話：電話：
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
承攬加工合同13
甲方（定作方）：_____________代理人：___________地址：_________聯系電話：__________
乙方（承攬方）：_____________代理人：___________地址：_________聯系電話：__________
甲、乙雙方本著平等合作、互惠互得的'原則，依據《民法典》和其他相關法規的規定，就___________玻璃供需問題，經雙方友好協商，一致同意簽訂以下加工合同，具體條款如下：
一、品種、規格、數量、單價：
玻璃品種：___________，規格：___________，數量：___________，單價：___________。
交貨地點：______________________
運輸方式、費用：
1）由乙方負責送貨，運輸費用由乙方承擔.玻璃卸車前破片由乙方負責，落地驗收后出現破損由甲方負責.
2）產品必須按甲方訂單要求每片附加標簽、規格、品種、樓號樓層等識別編碼，標簽編統一貼在白玻面，以便區分。
二、交貨期：
合同簽定后，乙方收到甲方訂單后十日內供貨，補片玻璃應在七日內完成。
三、驗收方式：
1）玻璃送達甲方工地后應當場驗收當批玻璃，發現有不符合下單尺寸的產品應以及時予以檢驗，若有異議應在三日內以書面形式通知乙方，否則視為驗收產品合格。
2）_________玻璃制作按國家標準執行，相關規定以行業標準為準.
六、結算及付款方式：
甲方根據玻璃保修期給乙方一張遠期支票，乙方發車后，甲方通知乙方，乙方方可存支票并提供發票給甲方。
七、違約責任：
1）雙方應按合同約定履行，乙方若延期供貨，每日應向甲方支付3%作為違約金.
2）如產品質量達不到設計要求，乙方應承擔一切責任和經濟損失。
八、其他：
本合同未盡事宜，由雙方協商解決，合同爭議雙方均有權提起訴訟。
九、本合同一式兩份，雙方各執一份，由雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂至本項目結束本合同自行解除。
十、保質期及保修
1、保質期為二年（驗收之日起）
2、執行本項目保修期，在保修期內發現玻璃質量問題，乙方無償更換，執行保修內產品所附有的責任。
甲方：__________乙方：___________
代表：__________代表：___________
賬號：__________賬號：___________
戶行：__________戶行：___________
___________年___月___日___________年___月___日
承攬加工合同14
甲方：
地址：
電話：
法定代表人：
合同訂立地點：
乙方：
地址：
電話：
法定代表人：
合同訂立地點：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協商達成一致，訂立本合同，共同遵守。
第一條 加工地材名稱及單價
一、砂石料加工為綜合包干單價，單價內含人工費、機械維修費、材料費、場內轉堆費、場內裝車費、所有加工用電費、機械燃油費付郵費、料具費、照明費、所有人員工資、人員進出場費、管理費、利潤等。
二、乙方在開工后，必須買好所有人員的工傷保、醫保及社保。
第二條 機械及原材料提供方式甲方提供原材料（山碴）到碎石廠現場，提供所有設備（含碎石設備_____臺、裝載機_____臺、破碎錘_____臺、挖掘機____臺、電力設施、生活設施），由乙方利用路基挖方料（山碴）進行加工成甲方所需要的砂、碎石產品。
第三條 加工砂石料質量要求
乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標準《建筑用砂》乙方按照甲方提供的原材料進行加工，其質量要求只能為甲方提出的有效粒徑為標準。
第四條 加工砂石料數量
本工程在________時間內預計加工砂石料數量合計為________萬m33，具體數量由甲方向乙方下達使用計劃，乙方應按甲方下達的計劃編制砂、碎石或甲方工程所需其它石材加工計劃，確保施工生產的正常進行。若業主中途調整生產計劃，乙方需服從甲方整體安排。
第五條 砂石料數量確認方法及價款支付方式
一、每月_____日甲方組織相關部門對本月砂、碎石等用料清理匯總，以甲方簽認過領料單作為計算依據制作計價單，并扣除乙方在甲方領取的油料、五金等材料總價款，該計價單由甲方計劃經營部、工程部、機物部進行簽認，經總工程師審核后報項目經理審批并加蓋加蓋甲方印章，作為支付乙方價款的憑據。
二、甲方根據計價單按80%的比例支付計量款，另____%在乙方未再甲方加工原材料后一個月之內付清給乙方，保證金待合同履行完畢后或合同終止____個月內不計利息退還。（若出現安全事故，甲方有權從乙方交納的履約金及結算款中代扣代付）。
第六條 甲方權利義務
一、指派工程技術人員和現場管理人員，實施對產品質量、安全生產、文明施工、計量、試件取樣、試驗進行管理，對乙方工作進行監督、檢查和驗收。
二、若乙方不能履行合同義務或其加工能力不能滿足甲方需求，甲方有權收回本合同項下的全部或部分加工承攬任務，終止與乙方的合同關系，合同終止時一次性付清乙方所有的加工產品計量費用。
三、負責提供施工用電（高壓端）引入到乙方加工場地，如有場地電機超負荷運轉造成變壓器損壞乙方概不負責。
四、負責提供施工用水引入到乙方加工場地內。
五、負責協調關系。
六、負責下達砂、碎石等石料需用量計劃，確保每天所需的石料。
七、負責組織車輛運輸吧原材料（山碴）運輸到乙方施工現場，并承擔運輸費用（場內運輸費由乙方承擔）。
第七條 乙方權利和義務
在滿足合同約定的前提下，乙方有權對自有人員、甲方提供的設備進行合理調配，在甲方的監督下自主組織砂石料的'加工等相關事項。
一、上足本工作的生產工人，保證生產需要，負責按甲方要求組織崗前培訓，組織有關人員參加甲方技術交底和安全教育活動。乙方必須進行安全崗位培訓，嚴格按照安全生產操作規程操作，若出現一切安全事故、一切經濟責任及法律責任由乙方自理，甲方不承擔任何責任。
二、在合同期內，乙方應在生產加工區域內設置安全警示標志，做好生產加工過程中的安全管理工作，有義務配合甲方安全文明施工和迎接上級領導的檢查工作。
第八條 違約責任
一、乙方加工出的合格產品量必須完成甲方下達的使用計劃用量，因乙方原因造成生產量不能滿足本工程需用量，需去其他料場采購時，價差費用由乙方承擔，如因甲方原材料供應不足造成乙方停工需去其他料場采購時價差費用與甲方承擔，且停工達______天以上甲方需負責支付乙方停工期間費用。
二、原材料、成品（即使經檢驗質量不合格）或半成品僅限于本項目建設使用，乙方不得對外銷售；生產線設施、設備，僅用于本項目砂石料加工，乙方不得對外承接其他加工任務。否則，乙方承擔_______萬元人民幣的違約金，連續兩次發生上述行為，甲方有權解除合同。
三、乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進行分包、轉包。否則，甲方有權終止合同，并由乙方承擔與履約保證金等額的違約金。
四、乙方應采取有效安全保衛措施，保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發生被盜事件，相關損失由乙方自行承擔。
第九條 履約保證
提供履約保證金______萬元。
第十條 爭議解決方法
在履行合同過程中發生糾紛,雙方協商不能解決時,交由思南縣人民法審理裁決。
第十一條 協議的生效
本合同經雙方簽字蓋章后生效。
第十二條 附則
本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜雙方另行商定，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執_____份；乙方執_____份。
甲方：
授權代理人：
合同訂立日期：
乙方：
授權代理人：
合同訂立日期：
承攬加工合同15
委托單位：（以下簡稱甲方）
加工單位：（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》和有關規定，經雙方協商一致，特訂立本合同。
第一條：甲方自年月日起委托乙方為甲方生產加工產品。
第二條：加工方式
（1）（乙方自備材料），乙方必須依照合同規定選用原材料，并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或用不符合合同規定的原材料而影響定作質量的，甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨，并由乙方承擔相關全部損失。如甲方有指定材料供應商的，乙方必須按指定采購，否則甲方將拒收貨品，并有權利向乙方索取一切相關損失的賠償。
（2）（甲方提供材料，明確規定原材料的消耗定額）甲方按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，對返修的產品不得偷工換料。否則甲方將拒收貨品，并有權利向乙方索取一切相關損失的賠償。
第三條：乙方受甲方委托為甲方生產加工鞋類產品，乙方必須嚴格按照確認樣品和甲方質檢人員的`合理要求來組織生產。如品質達不到要求，甲方將拒收貨品，并有權利向乙方索取一切相關損失的賠償。
第四條：甲方需要乙方生產之產品的品名、型號、規格、數量、包裝、交貨期等要求由甲方另行提供，雙方確認后乙方必須按期出貨，如延期出貨，乙方需承擔所有損失。
第五條：甲方提供給乙方用于生產的所有資料（包括楦頭、款式、材料、包裝、商標等）
乙方必須妥善保管和使用，以免給其他個人或公司所利用，更不能用甲方提供的資料修改或直接生產給甲方以外的個人或公司，否則乙方必須賠償給甲方每組鞋人民幣十萬元的損失。
第六條：付款：每月的貨款甲、乙雙方在次月6日前對賬，甲方在對賬當月15日前付清。
第七條：甲、乙任何一方如確因戰爭或嚴重自然災害等不可抗力的原因，不能履行本合同時，應及時向對方通知不能履行或須延期履行，部分履行合同的理由，經雙方協商確認一致后，免予承擔違約責任。
第八條：本合同在執行中，如發生爭議，雙方應本著友好方式協商解決。如未能協商解決，向廣州市仲裁委員會申請仲裁或向廣州市人民法院提起訴訟。
第九條：本合同自簽訂之日起生效，合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同未盡事項，雙方協商解決，具有本合同同等效力。本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。
委托單位（甲方）：（蓋章）加工單位（乙方）：（蓋章）
法定代表人：法定代表人：
地址：地址：
電話：電話：
【承攬加工合同】相關文章：
加工承攬合同10-01
承攬加工合同10-19
承攬加工合同【精選】07-18
加工承攬合同10-31
承攬加工合同10-15
加工承攬協議09-15
產品承攬加工合同11-04
委托承攬加工合同11-14
承攬加工合同【薦】01-08
【熱門】承攬加工合同12-23