房屋合伙協議書范本（精選5篇）
在發展不斷提速的社會中，越來越多地方需要用到協議書，協議書對雙方的事務履行起到積極作用。想必許多人都在為如何寫好協議書而煩惱吧，下面是小編為大家整理的房屋合伙協議書范本（精選5篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
房屋合伙協議書1
甲方擬建房屋一座，位置在___縣__鎮__村__組，由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關系，經平等協商，雙方自愿簽訂本加工承攬合同。
一、雙方權利義務
⒈甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。根據施工進度，乙方應提前___天通知甲方購買所需材料。
⒉乙方具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設并交付建房成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。
⒊攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
⒋工期從_____年___月___日開始建設，工期為___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。
⒌乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。
⒍乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
二、質量要求
⒈乙方應當本著保質保量的原則，按照圖紙施工，加強質量管理。
⒉重要施工過程：如地基、澆鑄須經甲方驗收后方能進行下一工序。
⒊甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。
⒋房屋建成后一年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行免費維修。
三、付款方式
⒈工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣___元。
⒉付款時間：第一次付款在施工開始后___天內，第二次付款在___，第三次付款在___，第四次付款在房屋峻工并經甲方檢驗后____天內給付。
四、違約責任
⒈由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金___元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金___元。3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金___元(或每日承擔違約金____元)。
五、爭議解決辦法
⒈發生合同爭議時，雙方應友好協商。
⒉如協商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
六、附則
⒈本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份。
⒉本合同自簽訂之日起生效。
⒊以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字：
乙方簽字：
年 月 日
房屋合伙協議書2
甲方：
住址：
乙方：
住址：
甲方因孩子即將結婚需建新房，由于甲方原宅基地向陽度的原因須占用乙方公出路少許，現經甲乙雙方商磋，達成以下建房協議。
1、乙方同意甲方建房占用乙方公出路： 北 米，南 米，西 米(詳見后附示意圖)。
2、甲方同意給乙方帶來的占用公出路出入不便一次性補償金人民幣 圓整。
3、甲乙雙方同意，甲方建房占用乙方公出路部分所有權永遠歸屬乙方、使用權永遠歸屬甲方。
4、甲乙雙方同意，甲方建房占用乙方公出路部分，待甲方自行拆除后，一切權屬歸乙方，但乙方不得要求甲方拆除該建房。
5、甲乙雙方同意，甲方建房占用乙方公出路部分，如遇政府征用或規劃等相關事項，房屋補償歸甲方，土地補償歸乙方。
6、此協議電腦打印一式兩份，甲乙各持一份，均有同等效果。
7、此協議有不盡之處甲乙雙方可另作補充。
甲方：(簽字蓋章)
乙方：(簽字蓋章)
中人：(簽字蓋章) __年 月 日
甲方：________________(姓名，身份證號碼)
乙方：________________(姓名，身份證號碼)
房屋合伙協議書3
開發商(甲方):
單位購房人(乙方):
聯系電話:
為充分保證甲、乙雙方的合法權益，明確雙方的權利、義務，根據相關法律法規的規定，雙方在平等、自愿、公平、協商一致的基礎上就甲乙雙方合作建房訂立如下協議。
一、項目情況
1、根據濰坊市高新區管委會關于企業退城進園的工作要求(濰高管發【20__】14號)，甲方以招拍掛形式取得___有限公司位于濰坊高新區北宮東街以南、志遠路以東土地(金茂大酒店東500米、濰坊學院東校區對面)，該項目暫定規劃住宅面積18.9萬平方米左右(一期推出7萬平方米，二期、三期各6萬平方米左右)，本次建房的住宅為高層建筑，樓層18至30層，20__年元月份全部開工建設。
2、甲方將在上述地塊上開發建設“高鑫麗苑”小區(暫定名);內設高檔物業會所及幼兒園，并已與相關教育單位及臺灣方面達成合作辦園協議。
二、合作建房的基本情況
1、合作建房的樓號區域由雙方協商確定，原則上必須集中樓宇(合作建房戶不足100戶或一個單元時甲方不予受理)。
2、合作建房的單套建筑面積為94㎡、119.27㎡、124.42㎡，個人可根據自身情況選擇房屋面積。
3、為確保合作建房的.順利進行，乙方到單位報名時須交納2000元誠信金并同時選擇房號，誠信金交首付款時頂合作建房款。
4、乙方接甲方通知后，須在三日內按甲方給乙方提供的銀行賬號付款，并持付款憑證到甲方所在地開具交合作建房款收據，逾期交款不留房號。
5、交房標準:
(1)建筑標準為“毛坯房”，外墻為釉性面磚;
(2)入戶防盜門(高檔名牌);
(3)塑鋼平開窗，中空玻璃;
(4)室內水泥拉毛地面(含廚房、衛生間、陽臺);
(5)廚房、衛生間及陽臺墻面水泥拉毛(若需安裝墻面瓷瓦，甲方按照材料及人工成本價向乙方收取費用);
(6)不安裝面盆及坐便器，陽臺安裝給排水;
(7)房間內墻刮膩子;
(8)水、電、暖、煤氣、有線電視入戶;
(9)單元對講門;
(10)電梯樓面為高檔面磚，樓梯間水泥出光地面，走梯安裝不銹鋼扶手;
(11)國產名牌電梯(每單元一大一小兩部電梯，直通地下室)。
6、交房時間:自交首付款之日起2.5年+3個月內交房。
三、房屋價格及付款方式
1、一期合作建房起價2700元/㎡，最高價3190元/㎡(每套房屋價格見表)，地下室1800元/㎡。
2、二期、三期房價及地下室價格另定。
3、付款方式:
(1)一次性付清合作建房款，其價格優惠5%，地下室款主體封頂時付清。
(2)首付合作建房款總價的60%，剩余房款及地下室款待主體封頂時付清，但價格不享受優惠。
4、達到貸款條件時，甲方通知乙方提供相關貸款材料，負責為其辦理貸款手續。
5、乙方有意購買地下停車位者，若與首付款一并交款，每個車位為6.9萬元。若樓房竣工后購買，則每個車位9萬元。
6、代收繳的房屋維修基金和稅金等收費標準按國家政策規定執行,且在房屋交鑰匙前一并交清。
7、房屋交鑰匙前，可免費更名(已交60%的合作建房戶需交足剩余房款，方可更名);交鑰匙后、辦理房產證時若需更名，甲方收取更名費每套2萬元。
四、乙方現選房位置
號樓單元層室，建筑面積為房協議時的面積為準)。
五、房屋交接及房產證的辦理
1、房屋及地下室的建筑面積，最終以政府房管部門測定為準(多退少補)。
2、甲方負責在交房后365個工作日內辦理房產證，屆時乙方積極配合，辦理房產證所產生的費用，按照國家政策規定執行。
六、物業管理及費用
1、甲方委托有資質的、服務質量好且講信譽的物業管理公司對該小區進行管理。
2、物業管理公司在甲方交房二個月后即第三個月開始按政府主管部門核準的物業管理收費標準收取物業管理費(無論住否)。
3、房屋交接后房屋質量存在的維修問題，物業公司要做好保修及維修工作。
七、違約責任
1、甲方確保按規定時間交房。逾期后甲方按每天萬分之二支付乙方實交金額的違約金。
2、遭遇不可抗力(地震、洪水、暴雨等自然災害)，甲方15日內通知乙方，除雙方協商同意解除或變更合同外，甲方可據實予以順延交房時間。
3、主體完工后，甲方按乙方提供的通信方式通知乙方七天內交齊余款。逾期后乙方按每天萬分之二支付應付甲方余款的違約金。若一個月之內仍未交齊總房款時，則視為乙方自動放棄，已付的合作建房款無息退回(乙方通信方式變更后要及時通知甲方，否則后果自負)。
4、未經對方的書面同意，任何一方不得向第三方披露本合同的條款及因履行本合同而獲知的.對方的商業秘密。一經發現，披露方應承擔相應的賠償責任。
八、本協議在履行過程中如有爭議，雙方友好協商解決，協商不成，任何一方可在項目所在地人民法院訴訟解決。
甲方(簽章):
乙方(簽章):
年 月 日
房屋合伙協議書4
甲方：
乙方：
部分細節請與當地建過房的人商討……
甲方在 建房屋一棟，建筑層數兩層，一層約 平方米，二層約 平方米，由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優質、高效、低耗，經雙方協商同意簽訂本倆，以期共同遵守：
一、承包方式
采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。
乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的一切用具等。
二、承建項目
乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。
三、承包價格
每平方米人民幣大寫： 元()，建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
四、付款方式
合同簽訂完畢，工具進場，人員到位，預付30% ，完成第一層磚砌并搗制好樓面付到50%，完成第二層以及屋頂付到75%付款八仟元，工程全部完工，交驗完畢付到90%， 預留10%為質量保證金，完工一年內無質量問題，清尾款。
五、雙方責任
甲方負責水電到位供給及原材料及時進場，每日午餐
乙方必須保證工程質量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，并保管好材料，不得丟失。
六、質量要求
乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全
勞保措施，施工防護措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業道德，講究清潔衛生。
八、工期要求
主體工程工期為75(日歷天)，從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在 年 月 日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應提前向甲方提出計劃，以便及時籌備。
九、后期維修
因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔，并承擔由此發生的相關賠償以及責任
十、其它
其它未盡事宜，雙方協商解決，按國家以及本地標準從嚴執行。
本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。
甲方簽字(章)：
乙方簽字(章)：
房屋合伙協議書5
甲方:
身份證號:
乙方:
身份證號:
雙方共同在 ，合伙建房一事協商決定如下:
一、甲方將自己原在村民組所購的牛圈宅基地作投資，含全部建房的手續。占地面積190平方左右，四至界線，前面靠溫州路公路，后面王家田，左面高家田，右面何家田。
二、乙方負責全部建房資金，另外補償甲方協調周邊關系及房屋基、水、電、路三通的費用陸仟元整(￥6000.00元)。
三、房屋建好后的分配，地下室一層屬乙方，第一層、第二層修好后，雙方各壹半，第三層、第四層屬乙方所有。四樓的房頂以上各占壹半，自己修建自己的。
四、今后房屋過戶由乙方自己承擔自己的費用，國家征用時，手續由甲方負責辦理，乙方承擔適當的費用。
五、屬于甲方應得的住房，乙方負責每套住房一個外邊的防盜門(內門不管)，水進至廚房，電進到門口，墻面大白灰，地坪清光。
六、甲方不能干涉乙方出售自己的房產，如有出現干涉，視為違約。
七、違約責任:違約方承擔所修建房屋總面積的10倍。
八、房屋建筑后，開水戶頭的費用，由乙方支付。
九、以下各條雙方經過反復協商議定，不得返悔，
十、本合同一式四份，簽字之日起即生效。
甲方:
乙方:
年 月 日
【房屋合伙協議書范本（精選5篇）】相關文章：
合伙協議書范本（精選18篇）03-19
合伙協議書范本精選15篇01-14
廣告合伙協議書范本12-27
共同合伙協議書范本（精選5篇）04-19
合伙經營協議書范本（精選6篇）04-19
開店合伙協議書范本（精選6篇）04-18
種植合伙協議書范本（精選5篇）04-10
最新餐飲合伙協議書范本12-23
關于餐飲合伙協議書范本12-23
合伙經營退股協議書范本04-19